Пример договор субподряда: Страница не найдена

Содержание

Договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА

г.

«» 2021 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Субподрядчик обязуется по Заданию Подрядчика выполнить следующие виды работ: и сдать их результат Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять и оплатить работу Субподрядчика.

2. Сроки выполнения работ указаны в Графике работ. Дата начала выполнения работ «»2021 г., дата окончания выполнения работ «»2021 г. Результат выполненных работ передается по акту сдачи-приемки выполненных работ.

3. Стоимость работ указана в Смете. Стоимость работ уплачивается в следующем порядке: .

4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6. Договор действует в течение с даты его заключения.

7. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

8. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

10. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

11. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения:

  • Задание Подрядчика.
  • График работ.
  • Смета работ.
  • Акт сдачи-приемки выполненных работ.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

СубподрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик _________________

Субподрядчик _________________

8 пользователей добавили
этот документ в избранное

Договор субподряда на выполнение работ 2021 г.


1. Договор субподряда на работы


Могут не быть возложены все обязательства по выполнению работ на одну подрядную организацию. В большинстве случаев в качестве договоров субподряда генеральными подрядчиками происходит выполнение большого объема работ другими организациями, которые будут выполнять некоторую часть работ, но только в пределах одного проекта.

Приведем пример, при котором крупным объектам строительства был заинтересован заказчик, он хочет чтобы все работы были выполнены надлежащим образом и по итогу была получен нужный результат в установленный срок. Совсем неважно будет кто займется выполнением определенных видов работ, к примеру: кто будет стелить асфальт, штукатурить стены и др.

В обязанности генерального подрядчика будет входить материальная часть, за которую он будет отвечать перед заказчиком. При этом нельзя выходить за рамки составленной сметы, в связи с этим не стоит вникать в суть того, кто будет выполнять те или иные задания.

На основании этого во многих из договоров подряда строительных работ происходит обсуждение пункта о способности привлечения генподрядчика субподрядчиков на исполнение определенных видов работ.

Заказчик имеет возможность перестраховать себя и описать в соглашении условия о правах осуществления контроля производимых действий субподрядчиков. Также заказчики имеют возможность самостоятельно рассматривать и оценивать субподрядчиков, но данное действие не является обязательным.

Лицом в полномочия которого и будут входить действия по контролю субподрядчиков и то как качественно они выполняют свои работы, является генподрядчик. Нужны прямые контракты по строительным работам? Смотрите подробнее об этом по данной ссылке.

2. Договор субподряда на выполнение строительных работ


Договор субподряда представляет собой договор подряда, который заключается генподрядчиком, при этом в качестве заказчика будет выступать он. а субподрядчик будет выступать в виде исполнителя.

Все требования по соглашению являются схожими с договором подряда, но при условии того, что в основном соглашении, которое заключается между заказчиком и генподрядчиком. В данном случае не указывается особый  порядок по заключению договоренностей субподряда.
Генподрядчик должен на основании договора осуществлять контроль над работами, производить их оплату, а также предъявлять претензии, если были выявлены какие-либо нарушения.

В своевременном и надлежащем исполнении заданий имеет заинтересованность генподрядчик, при этом субподрядчик имеет наименьший интерес.
Все дело в том, что субподрядчик получает деньги за выполнение строительных работ, их ему оплачивает генподрядчик.

За выполнение всех видов работ в данной области несет ответственность генподрядчик перед заказчиком. По итогу невыполнения работ он понесет наибольшие убытки. Если вы генподрядчик или субподрядчик и вам нужен допуск СРО, то для вас будет полезна следующая информация по указанной ссылке.
 
Остались вопросы по договорам субподряда?

         Работая с нами вы получаете грамотную консультацию специалистов по всем вопросам! Проконсультируйся сейчас - бесплатно!

3. Образец договора субподряда на выполнение работ

                              

 

Договор субподряда на выполнение работ образец скачать


4. Видео-инструкция договор подряда


Для гарантированного результата в тендерных закупках Вы можете обратиться за консультацией к экспертам Центра Поддержки Предпринимательства. Если ваша организация относится к субъектам малого предпринимательства, Вы можете получить целый ряд преимуществ: авансирование по гос контрактам, короткие сроки расчетов, заключение прямых договоров и субподрядов без тендера. Оформите заявку и работайте только по выгодным контрактам с минимальной конкуренцией!



Обратно к списку

Договор подряда 2021 года: образец бланка договора на строительные и прочие подрядные услуги с физическими и юридическими лицами для бесплатного скачивания в Word, PDF

Договор подряда – это документ, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить работы по заданию другой стороны (заказчика) и сдать их результаты в установленные сроки. Наиболее распространенным является договор строительного подряда, но  он также используется и в других сферах, включая проектно-изыскательные, конструкторские, технологические работы, IT, финансовые услуги, бытовые услуги и т. д. 

Заказчик имеет право заключить договор подряда с физическим лицом или с юридическим лицом. Если иное не установлено условиями договора, подрядчику разрешается привлечь для выполнения своих работ стороннее лицо и заключить с ним договор субподряда, выступая в роли генерального подрядчика. Приемка работ по договорам подряда и субподряда подтверждается составлением акта сдачи-приемки выполненных работ.

Как заполнять договор подряда?

 В договор подряда вносятся следующие обязательные сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Сведения о заказчике и подрядчике: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Для юридических лиц указываются их реквизиты, а также сведения о том, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием работ, которые обязан выполнить подрядчик, сроков и порядка их сдачи, стоимости.
  • Порядок оплаты выполненных работ.
  • Информацию о сроках действия договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других
документов.

Образец бланка договора на подрядные работы 2021 года

Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора подряда на выполнение работ и оказание услуг, действующий в 2021 году:

  • Бланк договора подряда 2021 года в Word.
  • Бланк договора подряда 2021 года в PDF.

Станьте пользователем сервиса КУБ, и вам больше не придется заполнять договоры на подрядные работы и другие документы вручную – система будет делать это в автоматическом режиме.

 

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация
отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

НАПИШИТЕ ЭКСПЕРТУ

Загрузка...

Договор подряда образец типовая форма

 

  1. Существенные условия договора подряда

  2. Типовая форма договора подряда

  3. Как составить акт приемки выполненных работ

  4. Комментарии к договору подряда

  5. Если подрядчик некачественно выполнил работу

  6. Скачать договор подряда

  7. Полезные ссылки по теме

 

 

 

Договор подряда - типовая форма

 ________________________________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем ___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании 

________, с одной стороны, и _________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)

именуем ____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании 

________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:______________________

Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора

2. Цена договора

 2.1. Цена договора составляет _________________________________________________.

2.2. Цена договора включает в себя _____________________________________________.

2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего договора.

3. Условия оплаты

 3.1. Оплата по настоящему договору производится ______ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)

3.2. Форма оплаты _______________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив и т.п.)

3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов

4. Сроки исполнения

4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение).

4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: _______________________________.

4.3. Срок действия договора: начало _____________________; окончание ______________________________.

5. Обязательства сторон

 5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации ________________________.

5.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

5.1.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

5.1.5. Осуществить страхование объекта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ.

5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором.

5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ______________ % цены договора за каждый день просрочки.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Действие непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленномзаконодательством порядке.

9. Порядок изменения и дополнения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

– задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;

– снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

– при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

– при уменьшении стоимости работ более чем на ___________ % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;

– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия

10.1. Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается продолжительностью 24 месяца.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.7. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.8. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.10. Другие условия по усмотрению сторон _______________________________________________________

10.11. К договору прилагается календарный план работ (приложение).

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

От Заказчика:
Генеральный директор
_________________ Фамилия И.О.
м.п.
От Подрядчика:
Генеральный директор
_________________ Фамилия И.О.
м.п.
   

 

 

Полезные ссылки по теме "Образец договора подряда"

  1. Если подрядчик некачественно выполнил работу

  2. Договор о реализации туристского продукта

  3. Особенности договора аренды банковской ячейки

  4. Обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования экономических споров

  5. Ошибки в договоре и их последствия

  6. Как составить акт приемки выполненных работ

  7. Как правильно составить акт приема-передачи товара, оборудования и другого имущества

  8. Как правильно составить акт приемки оказанных услуг

  9. Договор оказания услуг

  10. Договор оказания юридических услуг

  11. Договор оказания консультационных услуг

  12. Договор оказания услуг по обучению (образовательных услуг)

  13. Договор на создание (разработку) сайта

  14. Договор аутстаффинга

  15. Договор займа

  16. Договор купли-продажи

  17. Договор купли-продажи автомобиля

  18. Договор подряда

  19. Договор поставки товаров оптовой организации

  20. Типовая форма договора о проведении технического осмотра

  21. Что такое договор

  22. Как составить договор

  23. Заключение договора

  24. Оферта

  25. Акцепт

  26. Предмет договора

  27. Существенные условия договора

  28. Изменение и расторжение договора

  29. Особенности кредитного договора

  30. Проверка "юридической чистоты" квартиры

  31. Что должен содержать договор

  32. Особенности договора подряда жилья

  33. Особенности кредитного договора

  34. Налоговые риски договора

  35. Проверка контрагентов на добросовестность

  36. Положение о закупках

Tags: договор, договор подряда, образец договора подряда, типовая форма договор подряда

Договор подряда | Образец - бланк - форма

Согласно  договора подряда одна сторона - Подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны - Заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат  работы и оплатить его. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи  либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет  способы выполнения задания заказчика.

Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением  подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

К отдельным видам договора подряда относятся:

К ним применяются  положения о договоре подряда, если иное не установлено правилами  ГК РФ об этих видах договоров.

Предмет договора подряда

Предметом договора подряда является результат выполненной работы, переработка либо обработка предмета или вещи, а также другая деятельность, имеющая овеществленный итог. В обязанности подрядчика входит исполнение заказа и сдача его итогов заказчику. Заказчик принимает на себя обязательства по приему, проверке качества выполненной работы, и надлежащей ее оплаты.

Срок действия договора

Дата начала и окончания работ по договору подряда являются существенными условиями договора. В ГК РФ оговаривается необходимость уточнения в соглашении договора сроков исполнения работ. Для договора подряда срок действия является важным условием, и в случае, если стороны не смогли договориться по этому пункту, договор признается незаключенным. Промежуточные сроки являются факультативными требованиями соглашения, и могут указываться по желанию сторон.

Ответственность за выполнение или несоблюдение прописанных в соглашении сроков несет подрядчик, если в соглашении не указан иной вариант.

Соблюдение подрядчиком пунктов договора касательно сроков исполнения работ имеет для заказчика свои особенности. Основная цель заказчика – получение итогов работы в указанные сроки, поэтому указание начального и промежуточного времени исполнения работ подчиняется цели выполнения конечного. Поэтому право отказаться от своих обязательств по соглашению у заказчика может возникнуть в случае неисполнения подрядчиком конечного срока исполнения заказа.

В договоре подряда необходимо дать как можно более точное описание работ, которые обязуется исполнить подрядчик. В противном случае суд может признать его не заключенным. Подрядчик обязан выполнить работу качественно, без недостатков, делающих использование изготовленной вещи по назначению непригодным, а также в точном соответствии с заданием заказчика. Отступление подрядчиком от обусловленного договором  внешнего вида, оформления или размера интерьера или дома, хотя и не препятствует использованию результата работы по назначению, является нарушением задания заказчика, а следовательно, и всего договора подряда.

Сдача и приемка работы по договору

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены условиями договора подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно сообщить об этом подрядчику.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте приемки либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Если отсутствуют особые условия, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки, данный момент касается только явных недостатков.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отклонения от условий договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. Данные недостатки относятся к скрытым.

Если между сторонами возник спор относительно недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой будет установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну несут расходы.

Если иное не предусмотрено условиями договора подряда, при уклонении заказчика от приемки выполненной работы подрядчик вправе по истечении одного месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика реализовать результат работы третьей стороне, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном общими правилами исполнения обязательства внесением долга в депозит.

В случае, если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была официально состояться.

Для подтверждения приемки выполненной работы по договору подряда используется акт сдаче-приемке выполненных работ.

Договор подряда регулирует так же отношения между предприятиями, когда одно из них, выступающее в качестве Заказчика поручает другому, лицу - Подрядчику осуществить комплекс работ и услуг, направленных на создание определенного продукта, выступающего как объект работ. В зависимости от конечной цели работ, договор подряда может представлять собой различные формы: договор на создание и передачу научно-технической продукции, договор типа "инжиниринг" или "консалтинг", договор подряда в строительстве и т. д. Таким образом, посредством договора подряда регулируется значительная часть взаимоотношений между предприятиями. Приводимый здесь договор при соответствующей его конкретизации может использоваться для различных подрядных работ или услуг.

Подрядные отношения были известны еще в римском праве. Договор подряда в нем рассматривался в качестве разновидности договора найма вещей, работ или услуг. В наши дни договор подряда широко используется в практике и является важным элементом гражданских правовых отношений. Гражданско-правовой договор подряда определяется гражданским кодексом РФ в статье 702.

Программа для ведения договоров подряда.

Договор подряда с физическим лицом на выполнение работ 2020 и 2021

Договор подряда — это соглашение, по которому одна сторона (подрядчик) выполняет по заданию другой стороны (заказчика) работу и сдает ее результат заказчику. Последний принимает и оплачивает итоги деятельности подрядчика.

Иногда в организации возникают ситуации, когда штатные сотрудники не в состоянии выполнять трудовые обязанности. В таком случае привлекают внештатного сотрудника и заключают с ним не трудовой, а гражданско-правовой договор (ГПД). Важно составить его грамотно — так, чтобы учесть все отличия от трудового.

Виды ГПД

ГПД заключается в отношении деятельности, которую выполняет работник, в том числе состоящий в штате учреждения. Сотрудники компании тоже вправе привлекаться к обязанностям, которые не являются их основными, как в порядке, определенном законодательством — Трудовым кодексом, так и путем заключения соглашения с подрядчиком.

Существенные условия ГПД — это его предмет, вещественный результат выполняемых по заданию контрагента задач, которые исполнитель обязывается закончить к определенному сроку.

Вот как выглядит договор на подрядные работы с физическим лицом (оказание услуг).

Гражданским кодексом РФ предусмотрены следующие виды ГПД (договор между физическими лицами на выполнение работ тоже входит в их число):

  • бытового подряда. Особенность — назначение создаваемой вещи. Она используется для личного, не связанного с коммерческой деятельностью потребления;
  • строительного подряда. Предмет — здания и сооружения. Предусматривается как создание нового объекта, так и его реконструкция, капитальный ремонт, монтаж и прочие действия, относящиеся к строительству;
  • на выполнение проектных и изыскательских работ. Этот вид трудовой деятельности, как правило, предшествует заключению строительного подряда. Специфика: создание технической документации;
  • работы для государственных и муниципальных нужд. Заказчиком является российский государственный или муниципальный орган. Он заключает с подрядчиком соответствующее соглашение на основании результатов торгов, проведение которых регламентируется специальным законом.

Важный нюанс: гражданско-правовой договор с физлицом на выполнение работ нельзя заключить с человеком при условии выполнения им функции штатного сотрудника и подчинения внутренним правилам и трудовому распорядку. Если выяснится, что ГПД прикрывает трудовые отношения, то его признают мнимым. В таком случае работодателя вправе привлечь к административной ответственности.

Выявлением притворности соглашения занимаются:

  • налоговые инспекторы;
  • представители трудовой инспекции, если сотрудник обратится с жалобой о неправомерном заключении с ним ГПД вместо трудовых отношений.

Отличия от трудового

Нередко проверяющие органы пытаются доказать, что договор подряда с работником заключен неправомерно, а сложившиеся отношения являются трудовыми. Чтобы избежать претензий с их стороны, необходимо в полной мере учитывать основные отличия отношений со штатным сотрудником от подрядчика. Указанные отличия представлены в таблице.

Признак

Трудовой договор

ГПД

Цель, которую подразумевает

Процесс выполнения

Результат

Отношения сторон

Подчинение работника работодателю

Равенство заказчика и исполнителя

Кто выполняет

Обязанности физическое лицо исполняет только лично, один

Допускается привлечение субисполнителя

Оплата

Сотрудник регулярно получает зарплату, исходя из отработанного времени или объема труда. Также предусмотрены премии.

Оплата труда не носит регулярный характер. Исполнитель получает сумму денег за конкретный результат. Вознаграждение корректируется в зависимости от качества работы — заказчик вправе принимать или не принимать результаты работы (в конечном счете подписывается акт сдачи-приемки).

Условия и обязательства

Работодатель обязан обеспечить сотруднику рабочее место и все необходимое оборудование

Рабочее место исполнитель определяет по собственной инициативе. Необходимым оборудованием обеспечивает себя самостоятельно

Регулирование процесса труда

Работник подчиняется правилам внутреннего распорядка

Исполнитель работает в удобное для него время

Документооборот

Работодатель издает приказ о приеме на работу, вносит соответствующую запись в трудовую книжку работника

Никаких дополнительных документов, кроме самого договора и акта по результатам, не составляют

Гарантии и компенсации

Работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные ТК РФ, оплата отпуска, больничного, пособий и т. д.

Гарантии и компенсации, предусмотренные ТК РФ, не предоставляются

Срок действия

Как правило, заключается на неопределенный срок

В основном, носит разовый характер. Его заключают на выполнение определенного задания, оказание услуги — с указанием стоимости работ

Содержание и условия

Определяя юридически значимое содержание ГПД, необходимо руководствоваться главами 37 и 39 Гражданского кодекса РФ, а не статьей 57 Трудового кодекса РФ. В соглашении не должны содержаться термины трудового права. Вместо слов «работодатель» и «работник» используют слова «заказчик» и «исполнитель» или «подрядчик». Слово «зарплата» заменяется понятием «вознаграждение». Нельзя использовать термины «рабочее время», «время отдыха», «отпуск». Это связано с тем, что на подрядчиков — физических лиц не распространяются гарантии, предусмотренные ТК РФ. Например, права на оплачиваемый отпуск, различные пособия, выплату больничных и т. д.

НДФЛ с вознаграждений подрядчикам

С выплат гражданам по ГПД удерживают НДФЛ, поскольку в этом случае организация признается налоговым агентом.
Вознаграждение (аванс) включают в налогооблагаемую базу по НДФЛ в день выплаты вознаграждения (аванса) в денежной или натуральной форме (п. 1 ст. 223 НК РФ). Не имеет значения, в каком налоговом периоде лицом будут выполнены работы или оказаны услуги. Налог удерживают в день фактической выплаты дохода независимо от того, что собой представляет эта выплата — аванс или окончательный расчет.

Страховые взносы с вознаграждений подрядчикам

Независимо от того, какой налоговый режим применяет компания, с вознаграждений физическим лицам по подрядным контрактам начисляются взносы на обязательное пенсионное (в Пенсионный фонд) и медицинское страхование (ст. 420 НК РФ). К ним относятся типовой договор подряда на выполнение работ, выполнение авторского заказа, передачу авторских прав, предоставление прав использования произведений. По другим ГПД (например, по договору аренды) начислять страховые взносы не нужно.

Взносы на обязательное социальное страхование в ФСС не начисляются (подп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ).

Взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний начисляют, только если обязанность организации платить их предусмотрена ГПД (абз. 4 ст. 5, п. 1 ст. 20.1 Закона от 24.07.1998 №125-ФЗ).

Правовые документы

Договор подряда - образец. Существенные условия договора подряда

Заполните бланк без ошибок за 1 минуту!

Бесплатная программа для автоматического заполнения всех документов для торговли и склада.

  • Счета на оплату
  • Счета-фактуры
  • Накладные
  • Путевые листы
  • Доверенности
  • Акты выполненных работ
  • Акты приемки, инвентаризации
  • Коммерческие предложения
  • Кассовые ордеры

Класс365 – быстрое и удобное заполнение всех первичных документов

В соответствии с гражданским законодательством договор подряда – это соглашение, в силу которого одна сторона (подрядчик), возлагает на себя обязанность выполнить по поручению другой стороны (заказчика), конкретную работу и сдать её результат заказчику, а последний, в свою очередь, должен его принять и оплатить.

Как упростить работу с документами и вести учет легко и непринужденно

«Класс365» — онлайн программа для всех:

  • 50 актуальных бланков документов
  • Торговый и Складской учёт
  • CRM-система для работы с клиентами
  • Банк и Касса
  • Интеграция с интернет-магазинами
  • Встроенная почта и отправка SMS

Бесплатно для одного пользователя

Как правильно составить договор подряда

Договор подряда, прежде всего, следует отличать от трудового договора. Помимо различных сторон, эти договоры отличаются и предметом. Предмет договора подряда – это достижение материального результата. А предмет трудового договора — это непосредственно сам процесс труда. По договору подряда подрядчик обладает положением самостоятельного субъекта. В то время как по трудовому договору работники включаются в состав персонала, который подчиняется внутреннему трудовому распорядку, а также находится под контролем и наблюдением руководителя. Лицо, работающее по договору подряда, осуществляет работу на свой риск. А работник не несет риска, который связан с осуществлением труда. Договор подряда предусматривает выплату вознаграждения за результат произведенных работ, а трудовой договор – регулярную заработную плату.

Договор подряда имеет следующие существенные условия:

1. Условие, касающееся предмета спора. Предметом считается работа и ее результат. Соглашение заключается на переработку или изготовление вещи либо на выполнение иной работы. В любо случае целью договора считается получение запланированного результата.

2. Срок выполнения работы, предусмотренной договором подряда. Указывается два срока: срок начала выполнения предстоящей работы и срок ее окончания. Кроме того, по соглашению сторон могут устанавливаться сроки выполнения конкретных этапов работы.
Подрядчик при этом несет ответственность за нарушение сроков, которые были установлены в договоре.
Цена договора подряда не является существенным условием. В нем может быть предусмотрена цена подлежащей осуществлению работы либо способы ее определения. В случае если в договоре таких указаний нет, то цена определяется в соответствии с законом.
Главной обязанностью подрядчика по договору является выполнение установленных заказчиком работ и сдача их результата в определенные сроки. Основная обязанность заказчика заключается в своевременном принятии выполненной работы, а также ее оплате. Заказчик вправе следить за ходом выполнения работы, в некоторых случаях вмешиваться в него.

Гражданским законодательством предусмотрена ответственность за риск случайной гибели материалов и оборудования.
Так, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом, договором подряда или иными законами:
— риск случайного повреждения или риск случайной гибели материалов, оборудования, иных вещей несет предоставившая их сторона;
— риск случайного повреждения или риск случайной гибели результата выполненной работы по заключенному договору подряда до приемки заказчиком работ несет подрядчик.
Таким образом, для совершения разовой работы, заказчику следует заключать договор подряда, целью которого считается конечный результат. Однако если работодателю необходимо систематическое выполнение однотипной работы, то следует заключать трудовой договор, в котором четко предусматриваются все должностные права и обязанности работников.

Стоит отметить, что составление договора подряда потребует привлечение опытного юриста, который грамотно составит указанное соглашение. В противном случае, плохо составленный договор может повлечь за собой неблагоприятные юридические последствия.

бесплатных шаблонов договоров субподрядчика - PDF

Соглашение о субподрядчике заключается между подрядчиком, который нанимает субподрядчика для оказания помощи в завершении проекта или оказания услуги. Независимый подрядчик обычно заключает контракт на оказание услуг с клиентом, чаще всего в сфере строительства, и выбирает субподрядчика для завершения части или всех услуг. В соглашении должны быть изложены все обязанности, ответственность и ответственность субподрядчика наряду с любыми другими условиями.

Форма IRS W-9 - требуется для заполнения субподрядчиками, чтобы доказать, что физическому или юридическому лицу разрешено работать, указав свое имя и номер социального страхования (SSN) или идентификационный номер работодателя (EIN).

Субподрядчик ищется, когда физическое или юридическое лицо или компания, известная как «независимый подрядчик», не может выполнять обязанности, необходимые для завершения проекта. Это обычное явление в строительстве, когда необходимо выполнить специальные задачи для завершения всего проекта.Соглашение заключается только между независимым подрядчиком и субподрядчиком.

Шаг 1 - Объем работ

Объем работ - это термин, который используется для описания точных спецификаций задачи, которую должен выполнить субподрядчик. Это описание понадобится при поиске субподрядчика для конкретной работы.

Например, если нужен кровельщик, точный тип, квадратные футы (SF), необходимые материалы и срок должны быть указаны в объеме работ.

Шаг 2 - Поиск субподрядчика

После того, как объем работ определен, пришло время независимому подрядчику найти квалифицированного субподрядчика для выполнения работы. Лучший способ - поспрашивать или зайти на такие сайты, как Yelp, чтобы найти отзывы. После того, как выбрано определенное количество потенциальных кандидатов, самое время связаться с ними и узнать, заинтересованы ли они в работе.

Шаг 3 - * Процесс торгов

* Если независимый подрядчик уже имеет в виду субподрядчика, он может пропустить этот шаг.

Процесс торгов - это когда всем потенциальным кандидатам на вакансию дается объем работы и разрешается подавать предложения о том, сколько они будут взимать, если им будет предоставлена ​​работа. Это может занять от нескольких дней, недель или месяцев в зависимости от объема работы (например, необходимых материалов, количества (#) сотрудников и т. Д.).

Шаг 4 - Составление договора

При написании соглашения независимый подрядчик и субподрядчик будут обязаны договориться о том, кто несет ответственность за следующие пункты:

  • Платеж;
  • Материалы;
  • Оборудование;
  • Транспорт / путешествия;
  • Дата завершения; и
  • Страхование (обычно Общее совокупное)

До, во время или после подписания соглашения Субподрядчик может иметь право ознакомиться с Генеральным контрактом между Независимым подрядчиком и Заказчиком (Заказчик является стороной, нанявшей Независимого подрядчика).Это подтверждение того, что у Независимого подрядчика будут средства для оплаты в конце проекта.

Шаг 5 - Завершение и оплата

После подписания соглашения субподрядчик сможет приступить к работе в срок, указанный в соглашении. В зависимости от изложенного графика платежей субподрядчику будет выплачена полная оплата после того, как работа будет завершена до одобрения независимого подрядчика и клиента (в соответствии с отраслевыми стандартами).После этого работа субподрядчика завершена, и соглашение теряет силу, если не предоставлены какие-либо гарантии.

Между сотрудником и субподрядчиком есть несколько различий, наиболее распространенные из которых перечислены ниже:

Налоги
  • Налоги (штатные и федеральные), социальное обеспечение, медицинское обслуживание и все другие налоги, связанные с наймом, с сотрудников автоматически удерживаются компанией, в которой они работают.
  • Субподрядчики несут полную ответственность за подачу налоговой декларации.Им нужно будет самостоятельно определить сумму, которую они должны удерживать, и им может потребоваться подавать налоговую декларацию чаще, чем традиционному сотруднику (до четырех раз в год). Это можно сделать, проконсультировавшись с налоговой службой (IRS) или налоговым бухгалтером.

Льготы
  • Компания (подрядчик) часто предлагает сотрудникам льготы, которые могут включать в себя медицинские льготы, линии помощи, страхование жизни и т. Д.
  • Субподрядчикам не предлагаются какие-либо выгоды от подрядной компании, и поэтому они не будут указаны в соглашении.

Поведение
  • Сотрудник обязан соблюдать политику и процедуры компании в отношении надлежащего поведения, предоставляемых услуг и их обучения.
  • Субподрядчик несет ответственность за профессиональное поведение и обеспечение надлежащего набора навыков по мере необходимости. Они несут ответственность за создание собственных профессиональных руководящих принципов и их соблюдение.

Дополнительные различия могут быть обнаружены в заработной плате между сотрудником и субподрядчиком, графиках (где и когда) и отработанных часах или возможности использовать их в бизнесе.

Форма 1099-MISC IRS должна быть заполнена подрядчиком, если в течение финансового года субподрядчику были произведены выплаты на сумму, превышающую 600 долларов США. Подрядчик должен будет предоставить эту форму субподрядчику до 31 января следующего года и подать в IRS до последнего дня февраля.

Субподрядчик несет ответственность за уплату собственных государственных и федеральных налогов у источника выплаты.

Из-за риска того, что субподрядчик будет отмечен как сотрудник подрядчика, лучше избегать предоставления субподрядчику следующего:

Дайте льготы - Не следует предоставлять льготы субподрядчику.Каждый член команды компании должен нести ответственность, что необходимо для целей налогообложения и обеспечения соблюдения компанией соответствующих законов о здравоохранении. Поскольку субподрядчик также не может быть указан в качестве сотрудника, компания должна обеспечить, чтобы он был указан в качестве субподрядчика и не предлагал льготы. Льготы, которые не должны предоставляться, могут варьироваться от медицинского обслуживания, 401 тыс., Оплачиваемого отпуска, больничного и так далее.

Предоставить инструменты или материалы - Субподрядчику с соответствующей квалификацией не потребуются дополнительные инструменты и материалы, которые должны быть предоставлены компанией для выполнения задачи.Они смогут выполнить необходимые работы по запросу без дополнений. Это будет включено и подробно описано в соглашении с субподрядчиком для полного понимания, поскольку ожидается, что они предоставят свои собственные материалы.

Платите налоги - Субподрядчик обязан подавать и уплачивать свои налоги. Заработная плата, получаемая на рабочем месте, выплачивается единовременно и не требует удержания налогов фирмой-подрядчиком. Субподрядчик подает форму IRS 1099-MISC.

Проведите обучение - Субподрядчик будет полностью обученным профессионалом, способным выполнить задание или работу. Компания несет ответственность за то, чтобы ее сотрудники были обученными людьми, однако для работы или поручений, передаваемых субподрядчику, это должно требовать минимального руководства. Субподрядчик не должен требовать дополнительного обучения или проходить полное обучение, поскольку их цель - предоставить определенный набор навыков.

Скачать : Adobe PDF, Microsoft Word (.docx) или текст открытого документа (.odt)

1 - Сохраните контракт субподрядчика с этой страницы на свой компьютер

Документы, представленные на этой странице, доступны в виде файла PDF или текстового редактора. Каждая кнопка, представленная в предварительном просмотре (PDF, Word и ODT), открывает соглашение в соответствии с типом файла, которым оно помечено. Откройте, просмотрите, а затем загрузите эти документы в удобном для вас формате.

2 - Обе стороны, участвующие в этом соглашении, должны быть идентифицированы

Первая статья в этом документе будет обозначена как «I.Стороны." Здесь мы назовем дату, приложенную к этому соглашению, вместе с двумя участвующими сторонами. Начните с сообщения календарной даты, связанной с этим контрактом. Задокументируйте дату контракта этого документа, используя первые два пробела в первом абзаце, чтобы представить ее. Первой стороной, которую мы должны определить, является Подрядчик. Это организация, чей клиентский контракт является основой для этой документации и которая намеревается нанять Субподрядчика, которого мы определим далее. Используйте первое пустое место после слова «… Между», чтобы представить Подрядчика, введя его или ее полное имя.Вам также необходимо будет указать почтовый адрес Подрядчика, указав его почтовый адрес, город и штат в трех пробелах (соответственно) после термина «… Почтовый адрес». Теперь этот параграф потребует идентификации Субподрядчика, нанятого в порядке, определенном в этом соглашении. Введите его или ее полное имя (имя, отчество и фамилию) на седьмом пустом месте в этом заявлении. Продолжайте идентифицировать эту сторону, указав почтовый адрес, город и штат Субподрядчика после слов «… с почтовым адресом.Обязательно укажите эту информацию, используя только последние четыре пробела в этом утверждении.

3 - Заказчик и требуемые услуги субподрядчика должны быть четко документированы

Заказчик, о котором идет речь в этом документе, - это организация, нанявшая указанного выше Подрядчика. Во второй статье «II. Клиент », мы должны идентифицировать эту третью сторону, чтобы дополнить язык, который она содержит. Для этого мы должны указать полное имя Клиента (как оно указано в соглашении, заключенном с Подрядчиком) на первом пустом месте.Затем мы будем использовать следующие три пробела, чтобы указать официальный почтовый адрес Клиента. В следующей статье «III. Предоставляемые услуги », должны быть подробно описаны продукты или рабочая сила, которые Субподрядчик должен предоставить Подрядчику для выполнения условий настоящего соглашения. Выведите эту информацию на пустое место перед меткой в ​​скобках «Услуги». В дополнение к укреплению работы, для выполнения которой нанимается субподрядчик, мы должны дополнительно определить его или ее обязанности. Это будет рассмотрено в статье «IV.Обязанности субподрядчика ». Вы должны поставить отметку в каждом поле, которое соответствует утверждению, адекватно определяющему, что Субподрядчик должен сделать, чтобы получить оплату от Подрядчика. Поставьте отметку в первом поле, если Субподрядчик должен предоставить «Работу», во втором поле, если Субподрядчик должен предоставить все необходимые материалы и продукты, в третьем поле, если Субподрядчик должен предоставить все «Оборудование» для этой работы, четвертый флажок, если Субподрядчик несет ответственность за все «командировки» с соблюдением этих обязанностей, и / или последний флажок, если есть «Прочие» обязательства, за которые Субподрядчик несет ответственность, но не были подробно описаны выше.

4 - Краткое описание основных деталей работы

Естественно, работа должна производиться на месте. Следующий раздел «В. Местоположение »потребует, чтобы мы определили, где Субподрядчик должен физически присутствовать при работе на Подрядчика. Если это фиксированное местоположение, отметьте первый флажок в этом разделе и введите адрес улицы в первом пустом поле, город во втором пустом поле и штат в третьем пустом поле. Если локация должна быть определена в будущем (Исполнителем), то отметьте второй чекбокс.В этом соглашении будет указана официальная календарная дата, когда Субподрядчик должен начать работу. Запишите месяц и двузначный календарный день этой даты начала в первое пустое место в «VI. Дата начала », затем запишите год этой даты, состоящий из двух цифр, на втором пустом месте. Нам также необходимо будет указать календарную дату, когда Подрядчик ожидает, что Субподрядчик выполнит данное рабочее задание. В «VII. Завершение. " Вы должны установить флажок, соответствующий утверждению, которое лучше всего описывает, когда это задание должно быть завершено.Если есть конкретный крайний срок для этого назначения, выберите первый оператор флажка. Примечание. Представьте ожидаемую календарную дату завершения, используя два пробела после слов «… Конкретная дата завершения». Если есть общее понимание того, сколько времени должен занять тип работ, переданных Субподрядчику, выберите второе утверждение. «В соответствии с отраслевыми стандартами». Если ни одно из этих утверждений не применимо, установите флажок «Другое» и используйте пустое место, чтобы определить, когда и / или как это назначение следует считать выполненным.Плата, которую Субподрядчик ожидает за завершение этой работы к установленному сроку, должна быть включена в этот документ. Мы займемся этой задачей в статье «VIII. Сумма платежа », где необходимо установить один из трех флажков. Если Подрядчик будет платить Субподрядчику фиксированную ставку за работу, выберите первое заявление и укажите сумму в долларах, составляющую полную оплату, на предоставленном пустом месте. Если Подрядчик будет платить Субподрядчику почасовую ставку по мере того, как он или она работает над проектом, выберите второй отчет и введите почасовую ставку в пустую строку, предшествующую термину «В час».«Если ни одно из этих утверждений не описывает адекватно оплату, которую Субподрядчик ожидает от Подрядчика, отметьте третий флажок. Для этого выбора требуется отчет о том, сколько Подрядчик должен заплатить Субподрядчику, на пустом месте перед меткой «Оплата». После того, как мы определили, что влечет за собой полную оплату работы, мы должны сообщить, как эта оплата будет доставлена ​​Подрядчиком Субподрядчику. Один из трех флажков в девятой статье («IX. Способ оплаты») должен быть установлен, чтобы сообщить, когда и как субподрядчику будет выплачиваться оплата.Если оплата должна быть предоставлена ​​Подрядчиком «Сразу после завершения…». задания, затем установите первый флажок в этом заявлении. Если у Подрядчика будет некоторое время после завершения работы, чтобы произвести оплату Субподрядчику. Затем установите второй флажок и введите количество дней после того, как Субподрядчик выполнил свои обязательства, когда Подрядчик должен произвести оплату в предоставленном пустом поле. Если Подрядчик будет регулярно выплачивать Субподрядчику сумму, указанную в предыдущей статье, установите третий флажок.Здесь вам также нужно будет указать частоту платежей, установив флажок «Еженедельно», «Ежемесячно», «Ежеквартально» или «Другое». Если вы выбрали «Другое», вы должны указать, как часто Подрядчик будет платить Субподрядчику. Если ни одно из этих утверждений не описывает частоту платежей Подрядчика Субподрядчику, отметьте поле «Другое». В этом случае будьте готовы сообщить, когда именно Подрядчик должен заплатить Субподрядчику для выполнения условий настоящего соглашения.

5 - Предоставьте дополнительную информацию, применимую к субподрядчику

В десятой статье этого документа («X. Субподряд») рассматривается вопрос о том, разрешит ли Подрядчик Субподрядчику нанимать других для выполнения задания, описанного здесь. Если да, то отметьте первый флажок «Право на субподряд». Если Подрядчик не считает, что это было бы целесообразно, отметьте флажок «Нет права на субподряд».Если Субподрядчик будет обладать правом уступать права в рамках настоящего соглашения или в отношении услуг, предоставляемых «… Наследникам, Исполнителям, Правопреемникам и Правопреемникам», отметьте первый флажок в одиннадцатой статье («XI. Передача»). В противном случае установите флажок перед словом «Не следует». Следующая статья «XII. Страхование »будет запрашивать страховой статус, который Подрядчик требует от Субподрядчика. Если Субподрядчик должен обеспечивать страховку для этой работы, отметьте поле «Должен» и ознакомьтесь со списком ниже.Если нет, установите флажок «Не следует». Если Субподрядчик обязан обеспечивать страхование, мы должны предоставить некоторые подробности, используя предоставленный контрольный список. Если Субподрядчик должен поддерживать «Страхование общей ответственности», отметьте первый флажок в разделе «А.) Типы покрытия». Для этого требуется отчет о суммах в долларах для «Комбинированного единого лимита: материальный ущерб + материальный ущерб», «Травмы личной ответственности», «Совокупная сумма по завершенным операциям с продуктами» и «Общая сводка». », Затем установите второй флажок.Для этого требуется минимальная сумма в долларах, требуемая в страховом полисе, указанная в пустом поле. Отметьте третий флажок, если Субподрядчик должен поддерживать «Страхование сверх ответственности». Если да, то запишите минимальную сумму, которую Субподрядчик должен иметь в полисе, используя пустую строку после знака доллара. Если необходимо выполнить «Дополнительное требование страхования», отметьте четвертый флажок. Если это заявление отмечено, убедитесь, что обе стороны полностью осведомлены об условиях его содержания.

6 - Настоящее соглашение требует некоторых юридических определений

Иногда между Подрядчиком и Субподрядчиком могут возникать недоразумения или споры. В данной документации этот сценарий будет рассмотрен в разделе «XIII. Разрешение споров ». Если обе стороны должны согласиться на «Обязательный арбитраж» для урегулирования спора, установите первый флажок. Если оба должны согласиться на процедуру «необязательного арбитража», отметьте второй флажок. Если вместо этого они должны соблюдать процедуру «посредничества», отметьте третий флажок и укажите, должны ли они ввести «Обязательный арбитраж» или «Судебный процесс» для урегулирования вопроса.Теперь, в четырнадцатой статье («XIV. Прекращение действия»), нам нужно будет предоставить некоторые подробности о том, как будет прекращено действие этого соглашения. Если настоящее соглашение должно быть расторгнуто только после успешного выполнения задокументированных условий и ни Подрядчик, ни Субподрядчик не могут расторгнуть соглашение раньше, чем это, отметьте флажок «Нет прав на расторжение». Если только Подрядчик имеет возможность преждевременно расторгнуть настоящее соглашение, отметьте флажок, прикрепленный к метке «Только Подрядчик имеет возможность расторгнуть».»Обязательно укажите количество рабочих дней, которое Подрядчик должен предоставить до официального прекращения действия, в виде уведомления в пустой строке после слов«… как минимум ». Кроме того, не забудьте записать процент «… от фактической стоимости выполненных работ», которую Субподрядчик может ожидать от Подрядчика в качестве компенсации накладных расходов и прибыли. Если только Субподрядчик будет иметь право расторгнуть настоящее соглашение, отметьте третий флажок (помеченный «Только Субподрядчик имеет право на расторжение»).Это описание потребует уведомления о количестве рабочих дней, которое Субподрядчик должен предоставить Подрядчику перед расторжением настоящего контракта.

Если «Обе стороны имеют возможность расторгнуть» условия этого соглашения, отметьте четвертый флажок в этой статье и укажите, сколько (рабочих) дней должна уведомить прекращающая сторона, прежде чем расторгнуть соглашение, в предоставленной пустой строке. . Следующая статья, требующая информации, помечена как «XXXI. Применимое право.»Укажите название штата, который обладает юрисдикцией в отношении этого соглашения и выполняемых работ, в пустом поле после слов«… В соответствии с законами штата ».

7 - Все положения соглашения между этими двумя сторонами должны быть включены

Этот контракт должен быть точным отчетом о соглашении между Подрядчиком и Субподрядчиком. Если есть какие-либо условия, обязательства или условия, которые должны применяться к этим сторонам в рамках настоящего соглашения, о которых не было сообщено в этом документе, используйте пустые строки в «XXXIII.Дополнительные положения », чтобы полностью задокументировать такую ​​информацию. Если вам нужно больше места, вы можете использовать свою программу редактирования, чтобы добавить больше места, или вы можете указать вложение. Примечание: согласно «XXXII. Приложения »убедитесь, что все такие приложения присутствуют на момент подписания.

8 - Обе стороны должны сотрудничать для выполнения этого документа

Этот шаблон станет обязательным контрактом только тогда, когда и Подрядчик, и Субподрядчик прочитают окончательный продукт, просмотрят все приложения и подпишут свои имена внизу.Как только обе эти стороны будут готовы выполнить эту задачу по выполнению, Подрядчик получит первую область в конце этого документа для своего использования. Он или она должны подписать пустую строку с надписью «Подпись подрядчика», а затем указать «Дата», когда эта подпись была отправлена. Он или она также должны указать свое имя в строке ниже и указать полное название своей компании в строке «Название компании». Субподрядчик также должен иметь место для работы. Он или она должны подписать пустую строку с надписью «Подпись субподрядчика» и ввести «Дата» своей подписи на следующем пустом поле.Ниже он или она должны указать свое напечатанное имя в строке «Печатное имя» и ввести название своей компании в последнем пустом поле.

Шаблон соглашения с субподрядчиком - Получите бесплатный образец

Настоящее Основное соглашение с субподрядчиком (настоящее «Соглашение» или «Соглашение с субподрядчиком») заключается и вступает в силу с [ДАТА] («Дата вступления в силу») между:

[НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕМЬЕР-ПОДРЯДЧИКА], корпорация [ГОСУДАРСТВО], офисы которой расположены по адресу [АДРЕС] («Prime»), и

[НАЗВАНИЕ СУБПОДРЯДЧИКА], [ГОСУДАРСТВЕННАЯ] корпорация, офисы которой расположены по адресу [АДРЕС] («Субподрядчик»).

ГДЕ:

  1. Prime имеет существующие или предполагаемые контракты с клиентами, для которых Prime может потребоваться поддержка; и

  2. Субподрядчик был определен Prime как потенциальный субподрядчик, поскольку он обладает определенным опытом и возможностями, которые могут потребоваться по таким контрактам; и

  3. Стороны хотят изложить условия, на которых любая поддержка Субподрядчика может быть предоставлена ​​Prime;

ПОЭТОМУ, принимая во внимание вышеизложенное, а также взаимные обязательства и соглашения, изложенные в настоящем документе, получение и достаточность которых настоящим подтверждается, стороны, намереваясь быть юридически связанными, соглашаются о нижеследующем:

PandaTip: Имейте в виду, что настоящее Соглашение с субподрядчиком составлено в пользу «Главного подрядчика.”

  1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ .

Следующие термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие определения в рамках настоящего Соглашения:

PandaTip: В зависимости от того, чем занимается ваша компания, некоторые из приведенных ниже определений могут быть неприменимы (например, открытый исходный код не обязательно будет применяться для юридической фирмы). Для получения дополнительной информации щелкните следующую ссылку: https://www.pandadoc.com/contract-management-software/

  1. «Контракт» означает контракт Prime с Заказчиком, по которому Субподрядчик может оказывать поддержку в соответствии с Заданиями, выданными в соответствии с настоящим Соглашением.

  2. «Заказчик (-и)» означает клиентов Prime, для которых Услуги или Результаты должны быть выполнены в соответствии с Заказом на выполнение задания.

  3. «Результаты работ» означает те предметы, продукты и материалы, которые должны быть предоставлены Prime Субподрядчиком, как указано в Задании на выполнение работ.

  4. «Твердая фиксированная цена (FFP)» означает согласованную фиксированную цену на Услуги и Результаты, которые должны быть предоставлены в соответствии с Заданием на выполнение задания.

  5. «Права интеллектуальной собственности» означают всемирные общеправовые и установленные законом права, связанные с (i) патентоспособными изобретениями, патентами и патентными заявками, их разделами, продолжениями, продлениями, переизданием и продлением, (ii) авторскими правами, заявками на авторское право и регистрация авторских прав, «неимущественные» права и права на работу, (iii) защита торговых и промышленных секретов и конфиденциальной информации, и (iv) товарные знаки, торговые наименования, знаки обслуживания и логотипы (совместно именуемые «Товарные знаки»).

  6. «Открытый исходный код» означает любое программное обеспечение, условия лицензии которого требуют в качестве условия использования, модификации или распространения программного обеспечения, чтобы такое программное обеспечение или другое программное обеспечение, объединенное или распространяемое с таким программным обеспечением, (i) раскрывалось или распространялось в форме исходного кода. , (ii) лицензированы с целью создания производных работ, и (iii) распространяются бесплатно.

  7. «Прочие прямые затраты» означают затраты, обычно возникающие при работе предприятия, такие как почтовые расходы, телефонная связь и интернет, канцелярские товары и накладные расходы.

  8. «Сторона или Стороны» означает стороны, подписавшие настоящее Соглашение, когда упоминаются, соответственно, индивидуально или совместно.

  9. «Существующая интеллектуальная собственность» означает любую интеллектуальную собственность, которая была задумана или разработана любой стороной или любой третьей стороной до того, как Субподрядчик предоставит какие-либо услуги в соответствии с настоящим Соглашением или любым Заказом, или которая задумана или разработана в любое время полностью независимо от Услуги и результаты.

  10. «Услуги» означает всю работу, выполняемую Субподрядчиком по настоящему Соглашению в соответствии с Заданием на выполнение работ, а также материалы, используемые Субподрядчиком при выполнении своих обязательств по Заданию на выполнение работ.

  11. «Заказ-задание» означает письменный документ, подписанный Сторонами, уполномочивающий Субподрядчика выполнять Услуги и / или предоставлять Результаты в соответствии с таким Заказом-заданием. Для ясности, любой контракт на услуги, заключенный через онлайн-фрилансера или аналогичный веб-сайт, должен толковаться как Задание в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

PandaTip: вы даже можете указать адрес внештатных веб-сайтов, на которых вам нравится работать - например, www.elance.com, www.odesk.com.

  1. «Время и материалы (T&M)» означает Услуги, предоставляемые по почасовой ставке, при которой фактическая стоимость отработанных часов и материалов, использованных при выполнении Услуг, оплачивается Prime. Оборудование и прочие амортизируемые активы не начисляются.

  1. РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ .

Prime не несет никаких обязательств по присуждению каких-либо работ или заданий в соответствии с настоящим Соглашением. Однако, если какая-либо работа будет передана Субподрядчику, стороны соглашаются, что такая работа будет регулироваться условиями настоящего Соглашения. Субподрядчик должен, в соответствии с Рабочими заданиями, выданными Prime и согласованными с Субподрядчиком, выполнять рабочие задания по предоставлению экспертных услуг, консультаций и / или результатов. Распоряжение считается действующим и должным образом утвержденным только по письменному соглашению обеих сторон.

  1. ЗАДАЧИ .

Каждое задание должно содержать, как минимум, следующие данные:

  1. Ведомость работы или Описание услуг и результатов

  2. Отчетные документы и графики

  3. Срок оказания или продолжительность оказания услуг

  4. Почасовая ставка (если T&M)

  5. Расчетная поездка (если применимо и не включено в FFP)

  6. Цена (за результат и / или этап, если FFP)

Все заказы включают положения и условия настоящего Субподряда, независимо от того, указаны ли они явно или нет.В случае противоречия или несоответствия между Заказом на задание и настоящим Соглашением, условия настоящего Соглашения имеют преимущественную силу, если иное не указано в Заказе задания.

  1. СРОК .

Если иное не будет прекращено, как предусмотрено в настоящем документе, срок действия настоящего Соглашения с субподрядчиком начинается с Даты вступления в силу и заканчивается на [НОМЕР] года после этого. Если рабочий заказ будет санкционирован в течение срока действия настоящего Соглашения, который предусматривает выполнение после даты окончания действия настоящего Соглашения, то рабочий заказ будет дополнительно истолкован как письменное изменение настоящего Соглашения, которое продлевает дату окончания действия настоящего Соглашения. чтобы совпадать с датой выполнения Задания.

PandaTip: Это условие настоящего Соглашения, а не Порядка выполнения задания. Заказ на выполнение заданий будет включать продолжительность конкретных работ, в то время как вы хотите, чтобы срок настоящего Соглашения охватывал период времени, в течение которого вы предполагаете передать субподрядчику любую работу по текущим и будущим проектам.

  1. КОМПЕНСАЦИЯ .

  1. Труда. Prime обязуется компенсировать Субподрядчику в соответствии с применимым Заказом на выполнение работ.Все контрольно-измерительные работы будут оплачиваться по применимым почасовым ставкам, указанным в рабочем задании, независимо от количества часов в неделю, фактически отработанных Субподрядчиком. Если иное специально не оговорено заранее с Prime, Подрядчик несет полную ответственность за выплату любой компенсации за сверхурочную работу своим сотрудникам и не будет требовать такой компенсации от Prime. Выполняя условия настоящего Соглашения, Субподрядчик удостоверяет, что ставки, взимаемые Субподрядчиком, не превышают минимальную ставку, взимаемую с других лиц за услуги такого же характера, которые должны быть предоставлены в соответствии с настоящим Соглашением.

  2. Путешествие. Поездки не предусмотрены никаким Заданием. В случае необходимости поездки все поездки должны быть предварительно одобрены Prime. Prime не будет возмещать Субподрядчику любые расходы, связанные с поездкой, которые не были предварительно одобрены Prime в письменной форме. Если какое-либо путешествие одобрено Prime, Prime возместит Субподрядчику на основе фактических затрат, без каких-либо наценок или сборов за обработку, разумные и обоснованные расходы, обязательно понесенные Субподрядчиком при выполнении работ в соответствии с Заказом на выполнение работ.Часы, затраченные на время в пути, не подлежат возмещению и не выставляются в счет, если иное прямо не одобрено Prime.

  3. Прочие прямые затраты. Субподрядчик не имеет права нести какие-либо другие прямые расходы, и Prime не будет возмещать субподрядчику любые другие прямые расходы, включая, помимо прочего, телефонные звонки, книги, канцелярские товары, почтовые расходы и доставку. Если Прочие прямые затраты конкретно указаны как подлежащие возмещению в письменной форме в Заказе на выполнение работ, Prime возместит Субподрядчику соответственно.Счет за любые такие Прочие прямые расходы будет выставлен Prime по фактической стоимости без каких-либо наценок или сборов за обработку.

  4. Налоги. Prime будет платить или возмещать Субподрядчику налог на добавленную стоимость, GST, HST, налоги на продажи и использование или любые аналогичные налоги на транзакции, налагаемые на Услуги и / или Результаты работ, проданные Prime в соответствии с Заказом на выполнение работ, при условии, что такие налоги по закону взимаются совместно или раздельно с Основной. Prime не выплачивает и не возмещает Субподрядчику какие-либо налоги, которые законом облагаются Субподрядчиком, включая, помимо прочего, налоги, взимаемые с чистой или валовой прибыли Субподрядчика, капитала, чистой стоимости, собственности или любых налогов, связанных с занятостью, с Субподрядчика или сотрудники, агенты или субподрядчики Субподрядчика.Если по закону Prime требуется сделать какой-либо вычет или удержать из любой суммы, подлежащей выплате по настоящему Соглашению, то сумма, подлежащая выплате Prime, должна быть выплачена Субподрядчику за вычетом такого вычета или удержания, требуемого по закону. Любые такие налоги будут указаны отдельно в счетах Субподрядчика.

PandaTip: GST и HST применимы к Канаде.

  1. УСЛОВИЯ СЧЕТА И ОПЛАТЫ .

  1. Инструкции по выставлению счетов.Субподрядчик должен представить отдельный счет-фактуру для каждого рабочего задания в соответствии с инструкциями, содержащимися в соответствующем рабочем задании.

  2. Утверждение счета. Счета-фактуры должны утверждаться только в том случае, если расходы соответствуют должным образом утвержденному заказу на выполнение работ, Субподрядчик выполняет Услуги в соответствии с требованиями заказа на выполнение заданий, указанные конечные результаты поставляются в соответствии с графиком и имеют приемлемое качество, и, если заказ на выполнение заданий есть T&M, оплата за выполненную работу разумна.

  3. Условия оплаты. Prime произведет оплату Субподрядчику в течение [ЧИСЛО] дней после получения Prime действительного и утвержденного счета.

  1. ЗАЧЕТ .

Prime имеет право в любое время зачесть любые суммы, причитающиеся Субподрядчику в настоящее время или в будущем перед Prime по любому Заказу на выполнение работ или иным образом, против сумм, которые затем или могут впоследствии стать подлежащими выплате Субподрядчику по настоящему Соглашению.

  1. ИЗМЕНЕНИЯ .

После уведомления Субподрядчика Prime может изменить любое требование в Задании, относящееся к недоставленным Услугам и / или Результатам. Если такое изменение существенно влияет на цену или график, Субподрядчик уведомит Prime в течение [ЧИСЛО] рабочих дней об этом, и стороны обсудят справедливую корректировку сборов, сборов и / или графика и внесут соответствующие поправки в применимый Заказ на выполнение работ. . Prime не несет никаких обязательств перед Субподрядчиком в отношении любых изменений в Заказе на выполнение работ, которые не были разрешены Prime в письменной форме.

  1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТАМИ .

  1. Контактная информация для клиентов. В течение периода выполнения Оперативного заказа Субподрядчик может напрямую общаться с Заказчиком, ограничиваясь исключительно теми сообщениями, которые необходимы для оказания влияния на предоставление Услуг и / или Результатов.

  2. Новые и последующие дела. Если во время оказания Услуг Субподрядчик узнает о существовании потенциальной последующей работы или дополнительных возможностей, конкретно связанных с Услугами, Субподрядчик раскроет такую ​​информацию Prime.

  1. ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ .

Субподрядчик понимает, что подписывая настоящее Соглашение, он назначает Prime в качестве эксклюзивного представителя в отношении Клиентов, которым Субподрядчик представлен и / или которым Субподрядчик назначается Prime, в отношении предмета удержания Prime Субподрядчика по настоящему Соглашению. Субподрядчик соглашается с тем, что отношения между Субподрядчиком и любыми такими Заказчиками для целей настоящего Соглашения и независимо от того, прекращено ли действие настоящего Соглашения или каких-либо Заданий по нему, начинаются после первоначального раскрытия компанией Prime о потенциальном назначении Субподрядчику.В течение срока действия настоящего Соглашения и в течение [ЧИСЛО] месяцев после прекращения действия настоящего Соглашения Субподрядчик не имеет права прямо или косвенно ни как организация, ни как физическое лицо, ни как сотрудник или член партнерства, ни как сотрудник, должностное лицо. , директор или акционер любой корпорации, или в любом другом качестве, ходатайствовать или принимать, или советовать кому-либо запрашивать или принимать любой бизнес, который напрямую конкурирует с Prime, от любых таких Клиентов или персонала любых Клиентов, которым Субподрядчик был введены в соответствии с настоящим Соглашением.Кроме того, Субподрядчик не имеет права прямо или косвенно использовать или предоставлять какому-либо лицу, фирме или корпорации сведения о бизнесе Prime, полученные Субподрядчиком в течение срока действия настоящего Соглашения.

  1. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ .

  1. Сохраненные права. Каждая сторона сохранит за собой все права, титулы и интересы в отношении своей собственной Существующей интеллектуальной собственности независимо от любого раскрытия такой Существующей интеллектуальной собственности другой стороне, с учетом любых предоставленных здесь лицензий.

  2. Существующая интеллектуальная собственность. Субподрядчик не будет использовать Существующую Интеллектуальную собственность Субподрядчика или третьих лиц в связи с настоящим Соглашением, если Субподрядчик не имеет права использовать ее в интересах Prime или Заказчика. Если Субподрядчик не является владельцем такой Существующей интеллектуальной собственности, Субподрядчик получит от владельца любые права, необходимые для того, чтобы Субподрядчик мог соблюдать условия настоящего Соглашения.

  3. Субподрядчик предоставляет Prime неисключительную, бесплатную, всемирную, бессрочную и безотзывную лицензию на Существующую Интеллектуальную собственность Субподрядчика и третьей стороны в той мере, в какой такая Существующая ранее Интеллектуальная собственность включена в любой Результат, с лицензией, включая право создавать, производить, продавать, использовать, воспроизводить, изменять, адаптировать, отображать, распространять, делать другие версии и раскрывать собственность, а также сублицензировать другие на выполнение этих действий.

  4. Субподрядчик не будет включать какие-либо материалы от третьих лиц, в том числе с открытым исходным кодом или бесплатное программное обеспечение, в какой-либо Результат, кроме случаев, когда (i) Субподрядчик четко определяет конкретные элементы Результатов, содержащие сторонние материалы в соответствующем Заказе на задание, (ii) Субподрядчик указывает соответствующие лицензии третьих сторон и любые ограничения на их использование в соответствующем Заказе на выполнение заданий, и (ii) утверждение дается Prime, что подтверждается подписанным Заказом на задание (или другим письменным и полностью оформленным соглашением).Субподрядчик заявляет, гарантирует и обязуется соблюдать все сторонние лицензии (включая все лицензии с открытым исходным кодом), связанные с любыми программными компонентами, которые будут включены в Результаты работ, или любые другие материалы, предоставленные Субподрядчиком, и будут продолжать соблюдать их. Субподрядчик должен освободить Prime от любых убытков и ответственности, понесенных Prime и любым Заказчиком из-за невыполнения Субподрядчиком любого из требований в любой из сторонних лицензий.

  5. Право собственности на результаты. С учетом прав Субподрядчика и третьих лиц на Существующую интеллектуальную собственность, все конечные результаты, будь то завершенные или находящиеся в процессе разработки, и все связанные с ними Права на интеллектуальную собственность принадлежат Prime, и Субподрядчик настоящим передает такие права Prime. Субподрядчик соглашается с тем, что Prime будет владеть всеми патентами, авторскими свидетельствами на изобретения, полезными моделями или другими правами, авторскими правами или коммерческой тайной, относящимися к Результатам, и будет иметь полные права на использование Результатов без претензий со стороны Субподрядчика о дополнительной компенсации и без возражений, возражений или Вмешательство Субподрядчика и Субподрядчика приведет и заставит каждого из его Персоналов отказаться от своих соответствующих неимущественных прав.Субподрядчик подпишет все необходимые документы и иным образом будет помогать Prime в обеспечении, поддержании и защите авторских прав или других прав для защиты Результатов в любой стране. Субподрядчик, его агенты, сотрудники и субподрядчики будут доставить конечные результаты Prime в соответствии с графиком, включенным в рабочий заказ.

  6. Отсутствие прав на основную интеллектуальную собственность. За исключением ограниченной лицензии на использование материалов, предоставляемых Prime, которые могут быть необходимы Субподрядчику для оказания Услуг в соответствии с настоящим Соглашением, Субподрядчику не предоставляется никаких прав, титула или интереса в отношении какой-либо основной интеллектуальной собственности.

PandaTip: Вышеупомянутый язык может не подходить для контрактов в США, где существует понятие «работа по найму». Проконсультируйтесь с компетентным юрисконсультом при толковании этого пункта и других пунктов настоящего Соглашения, исходя из ваших конкретных обстоятельств и требований.

  1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .

  1. Конфиденциальная информация. Для целей настоящего Соглашения «Конфиденциальная информация» означает информацию или материал, являющийся собственностью Стороны или обозначенный такой Стороной («Раскрывающая сторона») как конфиденциальный, и всю информацию, предоставленную Клиентом, а также информацию, о которой Сторона ( «Получающая сторона») получает знания или доступ через или в результате настоящего Соглашения (включая информацию, задуманную, созданную, обнаруженную или разработанную полностью или частично Субподрядчиком в соответствии с Заданием на выполнение задания).Конфиденциальная информация не включает: а) информацию, которая является или становится общедоступной без ограничений и без нарушения настоящего Соглашения или которая обычно используется в торговле в момент или после того, как Получающая сторона впервые узнает о такой информации; б) общая информация или знания, которые Получающая сторона могла бы получить в ходе аналогичной работы или работы в другом месте торговли; c) информацию, которую Получающая сторона законно получает от третьей стороны, без ограничений на раскрытие и без нарушения обязательства о неразглашении; d) информация, которую Получающая сторона по праву знала до получения такой информации от Раскрывающей стороны, в той степени, в которой такие знания не подпадали под ограничения на дальнейшее раскрытие; или (e) информация, которую получает Принимающая сторона, независимо от любой информации, исходящей от Раскрывающей стороны.

  2. Prime Конфиденциальная информация. Следующее составляет Конфиденциальную информацию Prime и не подлежит разглашению третьим сторонам: результаты, открытия, идеи, концепции, программное обеспечение на различных стадиях разработки, проекты, чертежи, спецификации, методы, модели, данные, исходный код, исходные файлы и документация, объектный код, документация, диаграммы, блок-схемы, исследования, разработки, процессы, процедуры, «ноу-хау», маркетинговые методы и материалы, планы маркетинга и развития, имена клиентов и другая информация, связанная с клиентами, прайс-листы, ценовая политика финансовую информацию, настоящее Соглашение и наличие настоящего Соглашения, взаимоотношения между Prime и Клиентом, а также любой Заказ на выполнение заданий, выданный в соответствии с настоящим Соглашением.Субподрядчик не будет использовать имена, изображения или логотипы Prime или Customer, а также логотипы (Prime или Customer «Identity»). Субподрядчик не будет использовать или ссылаться на Prime или Customer Identity, прямо или косвенно, в связи с любыми другими клиентами или потенциальными клиентами, любыми списками клиентов, рекламой, выпусками новостей или выпусками любых профессиональных или отраслевых публикаций.

  3. о неразглашении. Стороны настоящим соглашаются с тем, что в течение срока действия настоящего Соглашения и в любое время после него, за исключением случаев, специально разрешенных в настоящем документе или в отдельной письменной форме, подписанной Раскрывающей стороной, Получающая сторона не будет использовать, коммерциализировать или раскрывать Конфиденциальную информацию любому физическому или юридическому лицу.После прекращения действия или в любое время по запросу Раскрывающей стороны Получающая сторона должна вернуть Раскрывающей стороне всю Конфиденциальную информацию, включая все примечания, данные, справочные материалы, эскизы, чертежи, меморандумы, документы и записи, которые каким-либо образом включать Конфиденциальную информацию.

  4. Право на раскрытие информации. В отношении любой информации, знаний или данных, раскрываемых Prime Субподрядчиком, Субподрядчик гарантирует, что Субподрядчик имеет полное и неограниченное право раскрывать то же самое, не неся юридической ответственности перед другими, и что Prime будет иметь полное и неограниченное право на использование и публикуйте то же, что сочтете нужным.Любые ограничения на использование Prime любой информации, знаний или данных, раскрываемых Субподрядчиком, должны быть доведены до сведения Prime в кратчайшие сроки и в любом случае согласованы до выполнения Задания.

  1. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ .

Субподрядчик заявляет, что его выполнение и выполнение настоящего Соглашения не противоречит и не нарушает каких-либо договорных, фидуциарных или иных обязательств или обязательств, которыми связан Субподрядчик.Субподрядчик не должен принимать какие-либо Задания от Prime или работы от любых других коммерческих организаций или организаций, которые могут создать фактический или потенциальный конфликт интересов для Субподрядчика или которые наносят ущерб деловым интересам Prime.

  1. ПРЕКРАЩЕНИЕ .

  1. Prime может прекратить действие настоящего Соглашения и / или отдельного Задания для своего удобства без каких-либо обязательств в любое время после предварительного письменного уведомления Субподрядчика.

  2. Субподрядчик может расторгнуть настоящее Соглашение, предварительно уведомив об этом в письменной форме за тридцать дней, при условии, что на момент подачи уведомления нет открытых Заданий.

  3. Prime может немедленно расторгнуть настоящее Соглашение и / или любые открытые рабочие задания по причине, если Субподрядчик не выполняет какие-либо из своих обязательств по настоящему Соглашению или любому рабочему заказу, выданному в соответствии с ним, или если Субподрядчик нарушает какие-либо гарантии, предоставленные в настоящем документе, и не может их исправить. невыполнение или нарушение, которое удовлетворит Prime, в течение десяти (10) календарных дней (если не продлено Prime) после уведомления Prime.Prime имеет право искать и получать все средства правовой защиты, доступные ему по закону или по справедливости.

  4. После прекращения действия любого Задания, выданного в соответствии с настоящим Соглашением, Субподрядчик незамедлительно предоставит Prime все незавершенные или завершенные работы до даты прекращения. В качестве единственного обязательства Prime перед Субподрядчиком в результате такого расторжения, Prime выплатит Субподрядчику справедливую сумму, определенную Prime, за частично завершенные незавершенные работы и согласованную цену за выполненные Услуги и / или Результаты работ, предоставленные и принятые до даты прекращение.

  5. После расторжения или истечения срока действия настоящего Соглашения или выданного в соответствии с ним приказа о выполнении работ, в зависимости от того, что произойдет раньше, Субподрядчик должен незамедлительно вернуть Prime все материалы и / или инструменты, предоставленные Prime или Заказчиком в соответствии с настоящим Соглашением, а также всю Конфиденциальную информацию, предоставленную Prime или Заказчиком Субподрядчику.

  6. Любое положение настоящего Соглашения, которое по своему языку или контексту подразумевает его сохранение, остается в силе после прекращения или истечения срока действия настоящего Соглашения.

  1. СУБПОДРЯД .

Субподрядчик не может заключать субподряд, полностью или частично, на Услуги, разрешенные Заказом на выполнение заданий, без предварительного письменного согласия Prime. Если Prime Contracts дает согласие на субподряд любой части работы, которая должна быть выполнена в соответствии с Заказом, Субподрядчик должен сначала получить от каждого субподрядчика письменное соглашение, которое является таким же или сопоставимым со следующими Разделами настоящего Соглашения: Взаимодействие с клиентами, эксклюзивность, права на интеллектуальную собственность, конфиденциальность, конфликт интересов, субподряд, гарантии, возмещение ущерба, ограничение ответственности, страхование и любые другие нижеследующие положения, содержащиеся в применимом Распоряжении о задании.

  1. ГАРАНТИИ .

Субподрядчик гарантирует, что:

  1. , Услуги и Результаты являются оригинальными и не нарушают патенты, товарные знаки, коммерческую тайну, авторские права или другие права собственности третьих лиц,

  2. он будет оказывать Услуги по настоящему Соглашению профессионально и качественно,

  3. , которые Субподрядчик поставляет Prime, являются новыми, приемлемого качества, без дефектов материалов и изготовления, и будут соответствовать требованиям и соответствовать любым спецификациям, изложенным в любом рабочем задании, заключенном в рамках настоящего Соглашения,

  4. , он будет принимать коммерчески разумные меры предосторожности, чтобы предотвратить введение Вредного кода в конечные результаты, корреспонденцию и другие материалы до их доставки Prime.«Вредный код» включает, без ограничений, любой код, содержащий вирусы, троянских коней, червей или аналогичный деструктивный код, самовоспроизводящийся код или код, содержащий функцию «тайм-аута» для предотвращения доступа и использования в будущем,

PandaTip: Если программное обеспечение не является частью результатов, то подпункт d выше. могут быть удалены.

  1. имеет все необходимые разрешения и уполномочен вести бизнес во всех юрисдикциях, где должны быть предоставлены Услуги,

  2. он будет соблюдать все применимые федеральные и другие юрисдикционные законы при предоставлении Услуг,

  3. имеет все права на заключение настоящего Соглашения, и нет никаких препятствий для выполнения Субподрядчиком настоящего Соглашения или оказания Субподрядчиком Услуг по настоящему Соглашению.

  1. ВОЗМЕЩЕНИЕ .

Субподрядчик должен защищать, возмещать, защищать и оградить Prime, Заказчика и каждого из их должностных лиц, сотрудников и агентов от любых убытков, требований, гонораров адвокатов, расходов, издержек, убытков, судебных решений, обязательств, причины действий, обязательств или исков, возникшие в результате (1) любого небрежного действия, бездействия или умышленного неправомерного поведения Субподрядчика, его персонала или утвержденных субподрядчиков, (2) нарушения любого положения настоящего Соглашения Субподрядчиком, его персоналом или любыми утвержденными субподрядчиками Субподрядчик или (3) любое заявление о том, что Интеллектуальная собственность, предоставленная Субподрядчиком в соответствии с настоящим Соглашением, нарушает или незаконно присваивает права на интеллектуальную собственность третьей стороны.

  1. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ .

  1. , ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛОЖЕНИЯ 18 (b) НИЖЕ НИЖЕ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЛИБО СТОРОНА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ОСОБЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПРИБЫЛЬ ИЛИ ВЫРУЧК, СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПРИМЕРНЫЙ ИЛИ КАРАТЕЛЬНЫЙ УБЫТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ ИЛИ ДЕЙСТВИЙ, СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ ОБУЧАЮЩИХ, ИЛИ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО СВЯЗАННЫХ С ПРЕДМЕТОМ СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО СВЯЗАННЫМ С ПРЕДМЕТОМ СОГЛАШЕНИЯ, ЛИБО ТАКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ НА ОСНОВЕ КОНТРАКТА ОБЯЗАННОСТИ ИЛИ ДРУГАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, ДАЖЕ ПРИ СООБЩЕНИИ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

  2. НЕЗАВИСИМО НА ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ, ЛЮБЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ К ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ СУБПОДРЯДЧИКА ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ИЛИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИБО СТОРОНЫ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИБО СТОРОНЫ.

  1. ПРОВЕРКА И ПРИЕМ .

  1. Несоответствующие услуги и результаты.Если какие-либо из выполненных Услуг или поставленных Результатов не соответствуют требованиям заказа на выполнение заданий, Prime может потребовать от Субподрядчика повторно выполнить Услуги или заменить или отремонтировать несоответствующие результаты, чтобы привести их в полное соответствие с требованиями заказа на выполнение заданий, по адресу: Единственная стоимость и расходы субподрядчика. Когда дефекты в Услугах и / или Результатах не могут быть исправлены путем повторного исполнения, Prime может: (a) потребовать от Субподрядчика предпринять необходимые действия за свой счет и за счет Субподрядчика, чтобы гарантировать соответствие будущих показателей требованиям и / или ( б) уменьшить любую цену, подлежащую уплате в соответствии с применимым Заказом на выполнение работ, чтобы отразить уменьшенную стоимость оказанных Услуг и / или Результатов, предоставленных Субподрядчиком и принятых Prime.

  2. Крышка. Если Субподрядчик не в состоянии своевременно согласовать Услуги и / или Результаты работ с требованиями или спецификациями Задания на задание или предпринять действия, которые Prime считает достаточными для обеспечения будущего выполнения Задания в полном соответствии с требованиями Заказного задания, Prime может (а) по контракту или иным образом, выполнять услуги или заключать субподряд с другим субподрядчиком для оказания Услуг и уменьшать любую цену, подлежащую уплате, на сумму, которая является справедливой в данных обстоятельствах, и взимать разницу в затратах на повторные закупки обратно Субподрядчику и / или (б) расторгнуть Порядок выполнения задания и / или настоящее Соглашение по умолчанию.

  1. СТРАХОВАНИЕ.

Субподрядчик должен поддерживать адекватное страховое покрытие и минимальные лимиты покрытия для своего бизнеса в соответствии с требованиями любого применимого закона или постановления, включая страхование компенсации работникам, как того требует применимый закон или постановление, или иным образом, как определено Субподрядчиком по его разумному усмотрению. Отсутствие у Субподрядчика страхового покрытия ограничивает любую ответственность Субподрядчика, которую он может нести по настоящему Соглашению или любому Заданию, изданному в соответствии с настоящим Соглашением.

  1. РАЗНОЕ.

  1. Переуступка. Субподрядчик не должен передавать какие-либо права по настоящему Соглашению или любому заказу на выполнение работ, выданному в нем, и никакая уступка не является обязательной без предварительного письменного согласия Prime. С учетом вышеизложенного, настоящее Соглашение будет иметь обязательную силу для наследников, исполнителей, правопреемников и правопреемников Сторон.

  2. Применимое право. Стороны будут прилагать добросовестные усилия для мирного урегулирования по взаимному согласию любого спора, который может возникнуть между ними в соответствии с настоящим Соглашением.Вышеупомянутое требование не препятствует любой из Сторон добиваться судебного запрета, поскольку она сочтет это необходимым для защиты своих интересов. Настоящее Соглашение будет толковаться и применяться в соответствии с законами провинции [ПРОВИНЦИЯ], Канада, включая признание применимого федерального закона, но исключая правила выбора закона такой юрисдикцией. Стороны соглашаются с исключительной юрисдикцией и местом на территории [ПРОВИНЦИЯ], Канада, для исполнения любого арбитражного решения или другого судебного разбирательства в отношении настоящего Соглашения.Любое решение, вынесенное таким судом, возмещает выигравшей Стороне разумные гонорары адвоката и связанные с этим расходы. Обе стороны соглашаются, что возникновение спора не должно препятствовать выполнению любой из Сторон или другим обязательствам по настоящему Соглашению.

PandaTip: Этот шаблон соглашения с субподрядчиком был составлен со ссылкой на определенные законы Канады. Проконсультируйтесь с юристом о последствиях изменения регулирующего законодательства.

  1. Уведомление. Все уведомления, требуемые в соответствии с настоящим Соглашением, будут в письменной форме и будут отправлены на адрес получателя, указанного выше.Любое такое уведомление может быть доставлено вручную, ночным курьером или предоплаченным письмом первого класса, и будет считаться полученным: (1) если доставлено вручную - во время доставки, (2) если доставлено ночной курьер - через 24 часа с даты доставки курьеру с подтверждением доставки от курьера, (3) при доставке почтой первого класса - через три (3) рабочих дня с даты отправки.

  2. Судебный запрет. Субподрядчик признает, что будет сложно полностью компенсировать Prime убытки, возникшие в результате любого нарушения Субподрядчиком положений следующих разделов настоящего Соглашения: эксклюзивность, права интеллектуальной собственности, конфиденциальность, субподряд и гарантии.Соответственно, в случае любого фактического или предполагаемого нарушения таких положений Prime, помимо любых других средств правовой защиты, которые у него могут быть, будет иметь право на временный и / или постоянный судебный запрет для обеспечения соблюдения таких положений.

  3. Делимость. Стороны признают неопределенность закона в отношении определенных положений настоящего Соглашения и прямо оговаривают, что настоящее Соглашение будет толковаться таким образом, чтобы сделать его положения действительными и обеспеченными исковой силой в максимально возможной степени в соответствии с применимым законодательством.В той степени, в которой какие-либо положения настоящего Соглашения признаны судом компетентной юрисдикции недействительными или не имеющими исковой силы, такие положения будут удалены из настоящего Соглашения или изменены таким образом, чтобы сделать их имеющими исковую силу, а также действительность и исковую силу остальных таких положений. и настоящего Соглашения не будут затронуты.

  4. Независимый подрядчик. Ничто, содержащееся в настоящем Соглашении, не должно создавать отношения работодателя и сотрудника, отношения хозяина и служащего или отношения принципала и агента между Субподрядчиком и / или любым сотрудником (ами) Субподрядчика и Prime.Prime и Субподрядчик соглашаются, что Субподрядчик является и на протяжении всего срока действия настоящего Соглашения остается независимым Субподрядчиком. Субподрядчик всегда несет ответственность за действия всех сотрудников, агентов и субподрядчиков Субподрядчика, несет ответственность за любые применимые налоги или страхование и должен соблюдать все применимые государственные законы или постановления.

  5. Форс-мажор. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое невыполнение вызвано причинами, не зависящими от разумного контроля этой Стороны, включая, помимо прочего, действия государственных или государственных органов, террористические акты, стихийные бедствия, пожар, шторм , наводнение, землетрясения, аварии и длительный дефицит энергии.В случае такой задержки дата доставки или время завершения будут продлены на период времени, который разумно необходим как Субподрядчику, так и Prime. Если отсрочка остается в силе в течение периода, превышающего тридцать дней, Prime может немедленно расторгнуть настоящее Соглашение после письменного уведомления Субподрядчика.

  6. Полнота соглашения. Этот документ и все прилагаемые или включенные документы содержат полное соглашение между Сторонами и заменяют собой любые предыдущие договоренности, обязательства или соглашения, устные или письменные.Кроме того, настоящее Соглашение с субподрядчиком не может быть изменено, изменено или иным образом изменено в любом отношении, кроме как посредством письменного соглашения, подписанного обеими Сторонами.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО настоящее Соглашение с субподрядчиком было подписано Сторонами под руководством их должным образом уполномоченных должностных лиц и вступило в силу с Даты вступления в силу.

[ПРЕМЬЕР-ПОДРЯДЧИК]

_________________________________ ______________

[ИМЯ], [НАЗВАНИЕ] ДАТА

[СУБПОДРЯДЧИК]

_________________________________ ______________

[ИМЯ], [НАЗВАНИЕ] ДАТА

Бесплатный шаблон соглашения с субподрядчиком | PDF

Субподрядное соглашение заключается между подрядчиком и субподрядчиком, нанятым для выполнения задачи, которая является частью более крупного проекта.Субподрядчик считается 1099 независимым подрядчиком, а не наемным работником, что означает, что он несет ответственность за уплату своих собственных федеральных налогов и налогов штата. Субподрядчик не имеет задолженностей и не имеет права ни на что, кроме денежной суммы, выплачиваемой подрядчиком по найму. Соглашение должно включать объем работ, реквизиты платежа и после подписания обеими сторонами становится юридически обязательным документом.

Скачать : Adobe PDF, Microsoft Word (.docx)

1 - Получите свою копию контракта с субподрядчиком, документирующего проектное соглашение

Версия «Adobe PDF» или «Microsoft Word» Соглашения с субподрядчиком ( отображается в предварительном просмотре) доступны через синие кнопки с этими метками.Вы можете загрузить одну или обе в зависимости от ваших предпочтений.

2 - Определите как подрядчика, так и субподрядчика, согласных с этим соглашением

Получив доступ к своей копии этого соглашения, откройте ее и найдите первую статью. Все статьи в этом документе будут обозначены цифрами и жирным шрифтом. Статья 1. Стороны »будет начинать этот документ с требования прикрепить к нему точную календарную дату. Эта информация должна быть введена в виде месяца, дня и года в первых трех пустых строках.Следующей задачей, необходимой для этого вступительного заявления, является идентификация Подрядчика по его фирменному наименованию и почтовому адресу. Формулировка этого предложения потребует разбивки информации на несколько записей с использованием четырех конкретных пустых строк. Начните с указания названия компании Подрядчика в первой строке после фразы «… находится в промежутке», затем продолжите, указав почтовый адрес Подрядчика в виде почтового адреса, города и штата в следующих трех строках, которые следуют (заканчивая меткой «Подрядчик» »).Субподрядчик, которого вышеуказанный Подрядчик намеревается нанять, должен быть приложен к этому документу. Удовлетворите эту необходимость, указав свое полное профессиональное имя в первой строке после слова «..», а затем его или ее полный профессиональный почтовый адрес в остальных строках этого заявления.

3 - Обсуждение Клиента, Требуемых услуг и обязательств Субподрядчика

Во второй статье («2. Клиент») мы идентифицируем Клиента Подрядчика по имени и почтовому адресу.Этот материал также должен быть представлен в четырех пустых строках и должен быть представлен точно так, как это было записано в соглашении Подрядчика с его или ее Заказчиком.

«Услуги, предоставляемые» Заказчику Исполнителем мы обсудим в третьей статье. Прямо перед круглыми скобками появится область, обозначенная «Услуги», где вы можете кратко описать, для чего был нанят Подрядчик. Если контракт был задействован и будет прикреплен, обязательно укажите его название.Естественно, мы должны решить, для каких услуг нанимается Субподрядчик. Несколько определений флажков приведены в четвертой статье «Обязанности субподрядчика». Вы можете установить один, некоторые или все эти флажки. Субподрядчик в нашем примере будет нанят для выполнения общих работ, поэтому мы отметим первый флажок «Работа», а остальные оставим неотмеченными.

4 - Определите, где субподрядчик должен работать, размер компенсации и когда это должно произойти

В статье со словами «5.Местоположение »закрепится там, где Подрядчик ожидает появления Субподрядчика для работы. Этого можно быстро достичь, отметив здесь один из двух операторов флажка. Если у Подрядчика есть «… Определенное местоположение…», отметьте первый флажок и запишите почтовый адрес, город и штат, в котором Субподрядчик должен работать, на трех пустых местах в этом выборе. Однако, если рабочий участок будет определен Подрядчиком в будущем, отметьте второй флажок. В примере мы выбрали конкретное место работы.После того, как мы определим, где должна осуществляться работа субподрядчика, мы должны указать первую календарную дату, когда он или она должны начать работу над проектом. «6. Дата начала »предоставит две пустые строки в формате, необходимом для доставки этой информации. Помимо первой календарной даты работы Субподрядчика, мы должны задокументировать то, что считается успешным «Завершением» этого проекта (в седьмой статье). Здесь вы должны выбрать одно из трех утверждений, которые нужно применить.Если участие Субподрядчика в проекте естественным образом прекращается в определенную календарную дату, отметьте первый флажок и запишите дату, где это требуется. Если это не так, следующий выбор позволит «… отраслевым стандартам» определить, когда этот проект будет считаться завершенным, а третий будет доступен для использования после того, как вы отметите его и непосредственно введете условия завершения в предоставленную пустую строку. .

5 - Документируйте оплату субподрядчика по этому проекту

Нашей следующей темой будет компенсация субподрядчика.Выберите одно из трех утверждений в «8. Сумма платежа », чтобы документально подтвердить, сколько Подрядчик должен заплатить Субподрядчику. Первый оператор позволит вам определить сумму в долларах для всего проекта, указав ее непосредственно в пустой строке, прикрепленной к знаку доллара, второй оператор определит оплату как сумму в долларах в час после того, как вы запишите эту сумму в долларах на предоставленная пустая строка, а третий вариант даст место для настройки вашего описания оплаты Субподрядчика.Установите флажок, соответствующий утверждению, которое лучше всего представляет, сколько субподрядчик получит, и введите необходимое ему содержимое. Обратите внимание, что субподрядчик получает почасовую оплату. То, как Подрядчик должен будет заплатить Субподрядчику, также будет включен в эти документы. Следующий раздел «9. Способ оплаты », вы увидите четыре флажка, из которых вы можете выбрать эту информацию. Первое утверждение требует, чтобы Подрядчик заплатил Субподрядчику, как только Подрядчик сочтет работу завершенной и удовлетворительной, второе утверждение предоставит Подрядчику льготный период (в рабочих днях) после завершения проекта для оплаты Субподрядчику, третье - позволит вам составить отчет о периодическом графике платежей на протяжении всего проекта, а четвертый просто представит пустую строку, которую вы можете использовать для более подходящего описания средств платежа.Если вы выберете третий отчет, будьте готовы установить флажок «Еженедельно», «Ежемесячно», «Ежеквартально» или «Другой», чтобы определить этот период. См. Пример ниже.

6 - Дальнейшее определение некоторых обязанностей и ограничений субподрядчика

В некоторых случаях объем проекта Подрядчика может потребовать участия нескольких сторон. Если Субподрядчику будет разрешено нанять дополнительных лиц для оказания любых услуг, требуемых здесь, отметьте первый флажок в десятой статье «Субподряд.Если нет, отметьте второй флажок, как на изображении ниже. Отметьте первый флажок в «11. Уступка », если Субподрядчик может передать какие-либо права, предоставленные этим контрактом, другой стороне. Если нет, то отметьте второй флажок в этой статье. Для некоторых проектов потребуется страхование субподрядчика. Если да, отметьте первый флажок в «12. Страхование », затем продолжайте раздел« A. Типы покрытия ». Если Подрядчик не требует, чтобы Субподрядчик был застрахован для этого проекта, отметьте второй флажок («Не должен») и переходите к следующей статье.Если Субподрядчик должен иметь один или несколько страховых полисов для удовлетворения требований настоящего контракта, то мы должны указать адрес флажков в «A. Типы покрытия ». Таким образом, если от Субподрядчика требуется вести «Страхование общей ответственности», отметьте первый флажок и перейдите к сообщению о требуемых суммах полиса в пустых строках в пунктах «A.)» - «D.)» (т. Е. Комбинированный единый лимит, Личная ответственность, совокупность операций по завершенным продуктам и общая совокупность).Точно так же, если Субподрядчик должен иметь «Страхование автомобильной ответственности», «Страхование дополнительной ответственности» и / или иметь «Дополнительное страховое требование» для выполнения, вы должны отметить поле, соответствующее этому ярлыку заявления. Имейте в виду, что вам нужно будет сообщить о минимальном страховом покрытии, если вы отметили «Страхование ответственности транспортного средства» или «Страхование дополнительной ответственности». Обоим была предоставлена ​​пустая строка на случай, если такой отчет необходим.

7 - Определить варианты, которые обе стороны могут принять в случае возникновения спора

В случае возникновения разногласий относительно этого контракта (ожидаемого или нет), в этом соглашении должен быть установлен курс действий, который будет направлять два участника.Вы должны выбрать соответствующий оператор в «13. Разрешение споров », чтобы закрепить этот курс. Здесь Подрядчик и Субподрядчик могут участвовать в «Обязательном арбитраже», «Необязательном арбитраже» или «Посредничестве» в соответствии с настоящим соглашением, если вы установите флажок, соответствующий согласованному порядку действий. Следующая статья, требующая вашего внимания, «14. Прекращение действия »также направлен на рассмотрение любых возражений, которые могут возникнуть у любой из Сторон по поводу завершения срока действия настоящего контракта. Если ни одна из Сторон не оставляет за собой право расторгнуть настоящее соглашение, отметьте первый флажок в этом заявлении.Если только Исполнитель имеет право расторгнуть это соглашение, установите второй флажок. Продолжите выбор, указав количество (рабочих) дней для уведомления, которое он должен предоставить Субподрядчику, в первую пустую строку и процент стоимости выполненных работ (в дополнение к любой оплаченной сумме) во второй пустой строке. (Имейте в виду, что этот процент будет применяться только в том случае, если этот Подрядчик отменяет это соглашение для удобства. Если только Субподрядчик имеет «… Возможность расторжения» этого соглашения, тогда отметьте третий флажок и сообщите количество дней уведомления (бизнес дней), который должен быть выдан до расторжения.И Подрядчик, и Субподрядчик могут сохранить за собой право преждевременно расторгнуть настоящее соглашение, если вы отметите четвертый флажок, а затем укажите, за сколько рабочих дней уведомление должно быть отправлено оставшейся Стороне в предоставленной пустой строке. Прежде чем спор официально возникнет, одна или обе стороны должны заявить о его существовании. Эта претензия должна сопровождаться графиком исправления оскорбительных действий в форме уведомления. В пустой строке в «15.Претензии." Укажите, какое государство будет регулировать это соглашение, в пустой строке тридцатой статьи («30. Применимое право»). Важно, чтобы все аспекты соглашения, которые Подрядчик и Субподрядчик хотят задокументировать, были точно представлены в содержании этих документов. Статья «32. Дополнительные положения »позволит вам удовлетворительно удовлетворить эту потребность, предоставив место для сообщения о любых дополнительных темах, ограничениях, ограничениях, требованиях или условиях, которых должна придерживаться одна или обе стороны.Если требуется больше места, поместите всю эту информацию во вложения и укажите его по имени в предоставленных пустых строках. Подрядчик должен теперь просмотреть заполненные документы. Если его содержание точно отражает соглашение, которое он или она намеревается заключить с Субподрядчиком, то Подрядчик должен подписать строку «Подпись Подрядчика» и поставить подпись «Дата». Кроме того, Подрядчик должен напечатать свое имя под этим и указать юридическое лицо своего бизнеса в строке «Название компании».Субподрядчик должен теперь прочитать эти документы и определить, полностью ли они определяют рабочее соглашение, которое он или она намеревается заключить с Подрядчиком. Если да, то Субподрядчик должен подписать и поставить дату в этом контракте в строках «Подпись субподрядчика» и «Дата» соответственно. Эта организация также должна будет указать свое напечатанное имя и профессиональное имя в строках «Печатное имя» и «Название компании».

Строительный руководитель | Добро пожаловать

Невозможно переоценить важность эффективного контракта с субподрядчиком.В строительной отрасли подрядчики на регулярной основе пользуются услугами субподрядчиков для выполнения многочисленных задач и специальных работ.

Эффективный контракт с субподрядчиком может сэкономить подрядчикам огромное количество времени, денег и нервов. К сожалению, слишком часто отношения с субподрядчиками ведутся неофициально и, как следствие, могут даже привести к серьезной ответственности подрядчика.

Крайне важно, чтобы подрядчики имели письменные контракты с каждым субподрядчиком, которого они используют, независимо от того, насколько малы услуги, предоставляемые этим субподрядчиком.Определенные критические элементы должны быть включены в контракт, чтобы обеспечить подрядчику максимальную защиту. Основные вопросы, которые должны быть в соглашении с субподрядчиком, - это лицензирование, работа и оплата, сроки, защита и компенсация.

Лицензирование Предположим, что подрядчик собирается нанять субподрядчика для выполнения установки сложной электрической системы для клиента. Подрядчик должен убедиться, что субподрядчик должным образом лицензирован и зарегистрирован в соответствии с законами штата и местными законами.Самый простой способ сделать это - добавить в соглашение с субподрядчиком положение, в котором по существу говорится, что субподрядчик имеет надлежащую лицензию в соответствии со всеми государственными и местными законами и что субподрядчик соглашается защищать и возмещать подрядчику и другим лицам любой ущерб или юридические действия, вытекающие из вопросов лицензирования. Более крупные подрядные компании могут проводить более тщательную проверку своих субподрядчиков, которая может включать в себя лицензирование и проверку биографических данных.

В сегодняшнем судебном обществе просто недостаточно спросить, имеет ли субподрядчик надлежащую лицензию.Субподрядчик должен подтвердить, что у него есть лицензия, в письменной форме, чтобы защитить подрядчика от ответственности.

Объем работ и оплата Работа и объем работ, для выполнения которых нанимается субподрядчик, должны быть четко указаны в субподряде. Объем работ не должен быть «широким». Вместо этого он должен указывать с конкретностью задачи, которые должны быть выполнены субподрядчиком, а также сроки, крайние сроки и другие требования.Чем конкретнее будет объем работ, тем лучше.

То же самое и с вариантами оплаты. В договоре субподряда должно быть четко указано, когда субподрядчик получит оплату. Например, «субподрядчик получит оплату после того, как электрическая система будет установлена, протестирована и одобрена подрядчиком, а все пункты перфорированного листа будут заполнены и подписаны клиентом или подрядчиком». Обязательно укажите в контракте все предоплаты, уже сделанные подрядчику. Если соглашение об оплате состоит из нескольких платежей на протяжении всей работы, рекомендуется включить таблицу платежей в субподряд или в качестве приложения или дополнения к нему.

Сроки Очень важно, чтобы субподряд определял все сроки реализации проекта. Он должен быть как можно более ясным. Субподряд должен содержать формулировку, указывающую на то, что субподрядчик понимает и признает, что время имеет существенное значение. Он также должен включать положение о том, что субподрядчик должен немедленно информировать подрядчика, если ожидаются задержки.

Защита и возмещение убытков Наконец, что, возможно, наиболее важно, субподряд должен включать раздел, посвященный защите и компенсации подрядчика субподрядчиком.По сути, в этом абзаце должно быть указано как минимум следующее: «Субподрядчик соглашается защищать и возмещать подрядчику (и другим лицам, если применимо) любые претензии, судебные иски и убытки, возникшие в результате халатности или умышленных действий субподрядчика». Он также должен включать формулировки, касающиеся соглашения субподрядчика защищать и освобождать подрядчика от любых искажений, сделанных сознательно или неосознанно, включая искажение информации о лицензировании, корпоративном статусе и других соответствующих вопросах.

Подрядчик может избежать ответственности и других неприятных ситуаций, заключив хорошо продуманный договор субподрядчика. Подрядчики никогда не должны колебаться, чтобы сообщить субподрядчику, который отказывается подписать субподряд, о том, что их услуги не могут быть использованы. Наконец, всегда рекомендуется, чтобы все контракты, включая субподряды, проверялись юристом.

Соглашение с субподрядчиком - Бесплатная загрузка на UpCounsel

Что такое соглашение с субподрядчиком?

Соглашение с субподрядчиком - это юридический документ, в котором излагаются обязанности лица, нанятого основным подрядчиком для работы над проектом.Когда над проектами работают независимые подрядчики, у них иногда есть собственные участники, которых они привлекают к работе. Они известны как субподрядчики, и они заключают такие же соглашения, что и основной подрядчик. Эти договоренности чаще всего встречаются в строительной отрасли, где компания заключает контракт на работу, а затем привлекает своих подрядчиков для завершения работы. Однако его можно применить к любой вакансии с аналогичной структурой.

Например, многие маркетинговые фирмы делают заявки на вакансии для клиентов, а затем используют внештатных дизайнеров, писателей и редакторов для завершения работы.То же самое может произойти с издательской компанией, подписывающей лицензию на производство произведений по телесериалам. Эта компания может нанять графических дизайнеров и писателей в качестве субподрядчиков для получения результатов.

Эти субподрядчики связаны юридическими соглашениями, в которых излагаются их обязанности, сроки и размер получаемой оплаты, а также любые другие правила, которым они должны следовать.

Что такое субподрядчик?

Согласно определениям IRS, субподрядчики несут ответственность за уплату налогов на самозанятость, ведение собственной финансовой документации и определение того, как и когда будет выполняться работа.Короче говоря, это подрядчик, который работает с другим подрядчиком.

Зачем использовать соглашение с субподрядчиком?

Соглашения с субподрядчиками защищают все стороны профессионального проекта. Они описывают точные ожидания от работы, любые сроки и порядок выплаты компенсации. Он разъясняет обязанности, от работы до страхового покрытия, и обеспечивает важную юридически обязательную основу для проекта.

Соглашения с субподрядчиками являются важным элементом управления рисками и передачи на работу.Без этих соглашений вы берете на себя ответственность за всех, кого нанимаете для работы. Соглашение с субподрядчиком защищает вас от этой ответственности, снижает общие расходы на страхование и трудоустройство и разъясняет особенности ваших отношений с субподрядчиком.

По крайней мере, без соглашения любые проблемы, связанные с вашим субподрядчиком, могут быть очень дорогостоящими с точки зрения ответственности, судебных издержек и времени. Просто имеет смысл оформить соглашение до того, как вы начнете работать с другим независимым подрядчиком.

Разрешены ли субподрядчики?

Основным соглашением между первичным подрядчиком и заказчиком является Генеральное соглашение. В нем указано, разрешены ли субподрядчики, и если да, то какие (если есть) ограничения на их использование. Важно убедиться, что субподрядчики допускаются в соответствии с Генеральным соглашением.

Проверьте, нужно ли вам сообщать клиенту, что вы используете субподрядчиков, и должны ли они соблюдать Основное соглашение.Также убедитесь, что вы, как основной подрядчик, не несете ответственности за ошибки и поведение ваших субподрядчиков. В противном случае вы можете нести ответственность за ущерб, если ваш субподрядчик ведет себя безответственно или причиняет вред клиенту.

Ставки и оплата

Если вы принимали заявки от ряда потенциальных субподрядчиков, убедитесь, что вы отслеживали предложения в таблице и требования каждого соглашения. Таким образом, вы можете быть уверены в том, что при составлении договора субподрядчика вы понимаете все факты.Полезно вести журнал всех контактов с фрилансерами и обсуждать со своим адвокатом условия, которые вы, возможно, захотите включить.

Подготовка договора

При подготовке соглашения вы хотите собрать определенные факты и информацию, чтобы точно знать, что изложить в документе.

  1. Точно знайте, какую работу нужно выполнить и как она вписывается в общий проект. Убедитесь, что вы и ваш субподрядчик понимаете ваши потребности и согласны с тем, что они способны их выполнить.
  2. Оцените, сколько времени должно потребоваться для завершения работы, и определите срок выполнения с субподрядчиком. Постарайтесь, чтобы срок выполнения субподрядчиками был достаточно далеко впереди вас, чтобы можно было решить любые проблемы до того, как вам придется передать их клиенту.
  3. Узнайте, есть ли какие-либо материалы или информация, которые нужны вашему субподрядчику, и разработайте контрольные показатели для доставки. Если это лицензионный проект, основанный, например, на серии романов, как вы получите романы субподрядчику? Как долго им придется впитывать материал? Вы захотите встроить это в свои дедлайны.
  4. Согласитесь на компенсацию. Это может потребовать нескольких постоянных переговоров, но знайте, что вы хотите заплатить, и максимальную сумму, которую вы можете позволить себе заплатить.
  5. Обсудите, что должно произойти, если кто-либо из вас нарушит договор. Никто не собирается этим заниматься, но в жизни случаются досадные события, и к проблемам лучше подготовиться заранее.

Когда у вас все это вместе, пора составить проект соглашения, убедившись, что вы перечислили всю важную информацию в ясных, простых для понимания и кратких выражениях.

Структура договора субподрядчика

Есть ряд стандартных положений, которые должны быть включены в любое твердое соглашение с субподрядчиком. Хотя каждое соглашение имеет свою собственную структуру, в нем всегда должны быть указаны следующие факторы:

Эти разделы не обязательно должны быть полностью отдельными; некоторые контракты создают подразделы и объединяют точки. Например, валидация и полнота соглашения могут быть частью того же пункта, что и юрисдикция и арбитраж.Важно то, что информация содержится в контракте, и она очень четкая и краткая.

Наконец, в последнем разделе каждого контракта должны быть подписи подрядчика и субподрядчика, а также адрес, дата, информация о компании (если есть) и налоговая информация каждой стороны (EIN, SSN или другой идентификационный номер налогоплательщика). ). Обе стороны должны иметь заполненную копию контракта, подписанную всеми.

Объем работ

Включите описание проекта, а также подробное описание обязанностей субподрядчика.Будьте ясны и точны. Включите название проекта, владельца и результаты. Убедитесь, что все понимают свои обязанности.

Продолжительность работ

В этом разделе указаны любые сроки, которые имеются в виду, необходимость выполнения работ, план проекта, а также время и дата выполнения контракта. Рекомендуется установить этот крайний срок заранее, чтобы у вас было время решить любые проблемы.

Оплата и выставление счетов

Обозначьте средства и размер, которые вы заплатите подрядчику.Это почасовая оплата? Фиксированная плата? На основе результатов? Четко укажите, как и когда будет произведен платеж, важные этапы и точные суммы. Рассмотрите возможность «выкупа» на случай, если дела пойдут плохо. Обозначьте, должны ли быть выставлены счета-фактуры, и какой формат они должны быть.

Уточнить статус

Отметьте в соглашении, что работник является независимым подрядчиком, ответственным за свои собственные налоги, страхование и тому подобное. Этот раздел важен, если они решат оспорить свой статус и хотят, чтобы к ним относились как к сотруднику.

Положение о неразглашении информации

Если ваш субподрядчик имеет доступ к частной информации, убедитесь, что есть пункт, запрещающий ему раскрывать эту информацию за пределами компании. Определите, что составляет «конфиденциальную информацию», и убедитесь, что вы соблюдаете Основное соглашение.

Оговорка о недопустимости конкуренции

Это мешает вашему фрилансеру напрямую связаться с вашим клиентом и украсть работу из-под вас, сейчас или в будущем.Ознакомьтесь с местными законами или поговорите со своим адвокатом о том, можете ли вы включить это и какие ограничения могут иметь в вашем штате.

Договор о найме

В этом пункте разъясняется, что работа, выполненная субподрядчиком, принадлежит вам, что он нанимается для развития вашей интеллектуальной собственности, и что они отказываются от всех прав на нее и вместо этого передают их вам.

Страхование

Убедитесь, что в контракте разъясняется, что ваш субподрядчик несет ответственность за собственное страховое покрытие, включая общую ответственность (коммерческую и профессиональную), ошибки и упущения, компенсацию работникам, медицинское обслуживание и другие виды покрытия.

Запрет на субподряд

В общем, вы хотите избежать субподрядчиков, поэтому включите пункт, запрещающий поручение работы. В противном случае вы можете получить очень мутную картину структуры проекта. В вашем Генеральном соглашении также могут быть ограничения на количество разрешенных уровней подрядчиков.

Оговорка о возмещении убытков

Это гарантирует, что ваш субподрядчик берет на себя ответственность за качество работы, и избавляет вас от юридических проблем, которые могут возникнуть.Это жизненно важный способ прикрыть себя.

Обещания и гарантии

Это касается любых обещаний субподрядчика - что они будут выполнять профессиональную качественную работу, их работа будет оригинальной, у них есть навыки, чтобы выполнить работу, и они исправят ошибки, которые они делают.

Арбитраж

В этом пункте описываются правовые средства разрешения любых разногласий. Обычно он требует арбитража в качестве альтернативы или предшествующего судебному разбирательству, что приносит пользу всем вовлеченным сторонам в случае возникновения проблемы.

Прекращение или изменение

В этом разделе описаны способы расторжения или изменения контракта. Он может включать пункт о «выкупе», в соответствии с которым подрядчик может заплатить субподрядчику меньшую плату за выполненные работы и отменить оставшуюся часть контракта. Обычно для этого требуется письменное уведомление о расторжении, согласованное обеими сторонами.

Юрисдикция

В этом разделе указывается штат, по законам которого договор подлежит исполнению.Обычно это штат, в котором зарегистрирована подрядная компания. Так что, если ваш бизнес находится в штате Делавэр, договор регулируется законами штата Делавэр.

Проверка

Этот раздел, хотя и присутствует не во всех контрактах, указывает, что если какая-либо часть контракта не имеет исковой силы, остальная часть контракта остается в силе.

Полнота договора

Этот раздел является своего рода универсальным. В нем поясняется, что письменный договор составляет все соглашение между сторонами и что никакие другие обязательства с обеих сторон никоим образом не подразумеваются и не принимаются.

Когда вы имеете дело с потенциально сложными вопросами трудоустройства, никогда не помешает получить совет квалифицированного и опытного юриста по трудоустройству. В UpCounsel мы подберем для вас адвокатов по трудовому праву, которые представляют лучших юристов в своей области. Будь то разовая потребность или постоянные услуги, наша сеть поможет разработать точное трудовое законодательство и договор субподрядчика, который вам нужен. Изучите нашу базу данных лучших поверенных сегодня.

Соглашение с субподрядчиком

(бесплатная загрузка) - Docsketch

Настоящее Соглашение с субподрядчиком («Соглашение») заключено ________________ («Дата вступления в силу») между ______________________ («Субподрядчик»), расположенным в ________________________________, и _________________________ («Подрядчик»), расположенным в ___________________________, также отдельно упоминается как «Партия», а вместе - «Стороны».

С учетом того, что Субподрядчик выполняет определенные услуги, а Подрядчик платит Субподрядчику за выполнение определенных Услуг, Стороны соглашаются о нижеследующем:

  1. Услуги. Субподрядчик соглашается предоставить следующие услуги и / или материалы (совместно именуемые «Услуги»):

    1. Услуги

      1. ___________________________________________________________

      2. ___________________________________________________________

      3. ___________________________________________________________

    2. Предоставляемые материалы

      1. ___________________________________________________________

      2. ___________________________________________________________

      3. ___________________________________________________________

  2. Компенсация.Подрядчик соглашается заплатить Субподрядчику ___________ долларов за Услуги.

Общая стоимость услуг: ___________________________

Сумма при подписании: ___________________________

Сумма к оплате по завершении: ___________________________

  1. Платеж. Окончательный платеж будет произведен в течение ______ дней после завершения оказания Услуг. Платежи должны производиться Субподрядчику кредитной картой / чеком / денежным переводом (выберите один из вариантов).Платежи чеками / денежными переводами должны быть отправлены по почте по следующему адресу:


___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

  1. Завершение. Услуги должны быть завершены до ______ AM / PM __________________ (число).

  2. Прекращение действия.

    1. Настоящее Соглашение автоматически прекращает свое действие после завершения предоставления Услуг и получения всех платежей.

    2. Если одна из Сторон не выполняет свои обязательства по Соглашению (т. Е. - Услуги не завершены или платежи не производятся), другая Сторона может расторгнуть Соглашение в связи с нарушением контракта. Не нарушающая Сторона должна уведомить нарушившую Сторону о намерении не нарушающей Стороны расторгнуть Соглашение и предоставить нарушающей Стороне четырнадцать (14) дней для устранения нарушения. Если нарушение не будет устранено в течение четырнадцати (14) дней, Сторона, не нарушившая договор, может обратиться за правовой защитой в соответствии с Разделом 12 Соглашения.

  3. Гарантия. Субподрядчик гарантирует предоставление Услуг сроком на ____ лет от всех дефектов материалов и изготовления.

  4. Возмещение и страхование. Субподрядчик соглашается защищать и освобождать Подрядчика, а также любых аффилированных лиц и / или физических лиц Подрядчика от всех претензий третьих сторон, которые возникают в связи с работой Субподрядчика или связаны с ней. Субподрядчик должен иметь как минимум минимально необходимое покрытие для следующих видов страхования: компенсация рабочим, коммерческая общая ответственность и автомобильная ответственность.

  5. Взаимоотношения сторон.

    1. Нет эксклюзивности. Стороны понимают, что настоящее Соглашение не является эксклюзивной договоренностью. Стороны соглашаются, что они вправе заключать другие аналогичные соглашения с другими сторонами.

    2. независимых подрядчиков. Стороны настоящего Соглашения являются независимыми подрядчиками. Ни одна из Сторон не является агентом, представителем, партнером или сотрудником другой Стороны.

  6. Отказ от прав. Ни одна из Сторон не может отказаться от каких-либо положений настоящего Соглашения или каких-либо прав или обязательств по настоящему Соглашению, если Стороны не договорились об этом в письменной форме. Если от какого-либо положения, права или обязательства отказываются, то от них отказываются только в той степени, в которой это согласовано в письменной форме.

  7. Переуступка. Стороны не могут передавать свои права и / или обязанности по настоящему Соглашению, если обе Стороны не согласятся на уступку в письменной форме.

  8. Разрешение споров.

    1. Выбор закона. Стороны соглашаются, что действие настоящего Соглашения регулируется государством и / или страной, в которых предполагается выполнение обязательств по настоящему Соглашению. В случае, если обязанности по настоящему Соглашению должны выполняться в нескольких государствах и / или странах, настоящее Соглашение регулируется законодательством ______________________.

    2. Переговоры. В случае возникновения спора Стороны соглашаются работать над разрешением путем добросовестных переговоров.

    3. Посредничество или обязательный арбитраж. В случае, если спор не может быть разрешен путем добросовестных переговоров, Стороны соглашаются подчиниться обязательному посредничеству или арбитражу.

    4. Гонорары адвоката. В случае арбитража и / или посредничества выигравшая сторона будет иметь право на оплату своих юридических услуг, включая, помимо прочего, гонорары своих адвокатов.

  9. Полнота соглашения.Стороны признают и соглашаются с тем, что настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между Сторонами. В случае, если Стороны желают изменить, добавить или иным образом изменить какие-либо условия, они должны сделать это в письменной форме для подписания обеими сторонами.

  10. Делимость. Если какой-либо раздел настоящего Соглашения будет признан недействительным, незаконным или не имеющим исковой силы, остальная часть Соглашения останется в силе.

  11. Уведомления. Все уведомления по настоящему Соглашению должны быть отправлены по электронной почте с уведомлением о прочтении или заказным или заказным письмом с уведомлением о вручении.Уведомления отправляются следующим образом:

Сотрудник

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Работодатель

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Стороны соглашаются с изложенными выше положениями и условиями, что подтверждается их подписями, а именно:

Субподрядчик

Подпись: _____________________________________

Имя: _____________________________________

Дата: _____________________________________

Подрядчик

Подпись: _____________________________________

Имя: _____________________________________

Дата: _____________________________________

Разъяснение соглашения с субподрядчиком | Определение, примеры, отличия

Если вы когда-либо работали в качестве субподрядчика, важно, , чтобы вы точно знали, в какую договорную ситуацию вы вступаете.

Большинство основных подрядчиков, которые назначают третьих лиц для выполнения работ от их имени, будут использовать прямое соглашение с субподрядчиками , в котором описываются работы, которые, как ожидается, будут выполнены. Эти документы действуют как договорное соглашение между обеими сторонами.

В случае, если что-то пойдет не так, споры часто разрешаются только в соответствии с условиями заключенного субподрядного соглашения. Читайте дальше, чтобы узнать больше о соглашениях с субподрядчиками.Что в них должно входить, что не должно и почему важно их правильно делать.

В этой статье тем:

Subauftrag.com - ваш эксперт по привлечению субподрядчиков

Ищете рабочих для своего проекта? У нас работают лучшие специалисты в области электрики, вентиляции и кондиционирования / сантехники, сварки / монтажа и промышленности / заводов. Воспользуйтесь преимуществами нашей международной сети и более чем 20-летнего опыта. Узнайте больше о нас здесь:

Подробнее о subauftrag.com

Что такое соглашение с субподрядчиком?

Договор субподрядчика эквивалентен трудовому договору между работодателем и работником. Большая разница в том, что первый будет иметь ограниченный объем работ, за которые субподрядчик отвечает как с точки зрения времени, так и с точки зрения должностных функций. Идея такого соглашения заключается в том, чтобы подробно описать, какие работы передаются на субподряд , а какие нет.

Следует также указать любых материалов, которые субподрядчик, как ожидается, поставит , и тех, которые будут предоставлены основным подрядчиком.Например, в соглашении с субподрядчиком между обучающей фирмой и внештатным инструктором может быть указано, когда и где будет проходить обучение. Также будет указано, сколько человек будет обучено. Но также, кто отвечает за предоставление учебного помещения и других учебных материалов, которые могут потребоваться.

В случае строительной отрасли главный подрядчик может передать электромонтажные работы на субподряд фирме электриков. В соглашении с субподрядчиком между этими двумя сторонами обычно указывается, сколько розеток и осветительных приборов необходимо установить и где.

Также может быть указано, что кабели должны быть поставлены субподрядной фирмой. Но эта арматура будет поставлена ​​со склада главного подрядчика. Идея состоит в том, чтобы уменьшить количество потерь из-за дублирования работы, гарантируя, что обе стороны имеют четкое представление об услугах, которые будут оказаны.

Хотите узнать больше о юридических основах работы с субподрядчиками? Посетите наш блог:

Блог

Что должно быть в соглашении с субподрядчиком?

Детали того, что должно входить в соглашение с субподрядчиком, варьируются от сектора к сектору.Некоторые люди, которые заключают субподряд только с одним главным подрядчиком для выполнения отдельных работ, могут видеть тот же договор субподрядчика раз за разом без каких-либо изменений, внесенных в него. Другие часто видят тщательно разработанный документ, в котором подробно описаны все особенности работы.

Это часто сводится к типу контракта между главным подрядчиком и конечным клиентом. Чем больше подробностей содержится в этом соглашении , тем, вообще говоря, тем более высокий уровень спецификации будет фигурировать в соглашении с субподрядчиком.

Каковы минимальные суммы договора субподрядчика?

Тем не менее, минимум, который вы должны ожидать в типичном соглашении с субподрядчиком, будет включать объем предоставляемых услуг. Также обычно будет пункт , в котором подробно описывается, где и когда они должны отображаться . Во многих случаях также будет пункт, в котором говорится, что субподрядчик должен принимать разумные меры для решения любых повседневных изменений в плане, которые могут произойти.

Это часто случается со строительными фирмами, потому что это дает возможность мастерам строительной площадки контролировать и дает им некоторую гибкость для практического применения. Разумеется, согласованная цена за оказанную услугу также должна быть указана, чтобы в дальнейшем не возникали споры об оплате. В этом случае условия оплаты также могут быть прописаны в договоре.

Должны ли субподрядчики настаивать на письменном соглашении?

Многие субподрядчики будут работать с основными подрядчиками снова и снова на той же основе, что и раньше. В таких обстоятельствах может возникнуть соблазн отказаться от необходимости какого-либо письменного соглашения между главным подрядчиком и их субподрядчиками, привлеченными на аутсорсинг.В конце концов, более расслабленный подход часто устраивает обе стороны. И, безусловно, есть случаи, когда это сработало.

Однако без заключения субподрядного соглашения в письменной форме субподрядные фирмы ставят себя в шаткое положение. Часто они не осознают, что не защищены должным образом, пока что-то не пойдет не так. Рукопожатие - это не то же самое, что письменное соглашение. Последний будет действовать как контракт в случае возникновения спора.

Письменное соглашение важно для доказательства

Итак, простой ответ состоит в том, что настаивать на каком-либо письменном соглашении желательно. Даже наиболее схематичная форма соглашения с субподрядчиком, по крайней мере, доказывает, что главный подрядчик требовал проведения работ, и не позволяет им в дальнейшем отрицать это.

Чем больше деталей содержится в соглашении с субподрядчиком, тем больше определений для разрешения потенциальных споров. Особенно о том, что было - а что нет - в объем работ. Это также должно помочь обеспечить своевременную выплату в полном объеме, если вы работаете в качестве субподрядчика.Ни один сотрудник не должен работать без трудового договора, и тот же принцип применяется к субподрядчикам.

На что обращать внимание в соглашении с субподрядчиком

Субподрядчики должны всегда проверять содержание любого предложенного им соглашения, прежде чем приступить к работам. В случаях, когда формулировка контракта или соглашения неясна, при необходимости обратитесь за профессиональной консультацией к юристу . Немногие субподрядчики хотят «раскачивать лодку» с основными подрядчиками, заключая договоренности.Но важно знать, во что вы ввязываетесь, прежде чем приступить к оказанию услуг.

Конечно, сторонние поставщики услуг всегда должны проверять объем работ. И что согласованные условия оплаты и цена верны. Кроме того, соглашения такого типа также часто включают соглашения об уровне обслуживания . Они, как правило, охватывают такие вещи, как скорость ответа на запрос на обслуживание. Или о том, как и где вы будете предоставлять услуги, и о сроках, в течение которых вы должны завершить свою работу.

Почему некоторые соглашения включают обязательства

Некоторые соглашения также будут включать раздел об обязательствах. Это может быть важно во многих сферах работы. Но это особенно актуально, если вы работаете в публичной сфере или на сторонних сайтах. Если текущих обязательств передаются на вас за услуги, которые вы оказываете основному подрядчику, то вам вполне может потребоваться страхование профессиональной ответственности. В эту категорию могут попадать архитекторы, дизайнеры продуктов и ИТ-специалисты, работающие по субподряду.

Государственная ответственность также может быть проблемой, которую стоит рассмотреть в договоре субподрядчика для сантехников, электриков и так далее. Наконец, некоторые соглашения будут бессрочными и будут содержать пункты, касающиеся их прекращения. Проверьте здесь наличие штрафных санкций , которые могут повлиять на вас. Это может включать просрочку платежа или неплатеж от конечного клиента основному подрядчику, поэтому это важный аспект, о котором следует помнить.

Прекращение договоров с субподрядчиками в начале

В большинстве проектов соглашений, касающихся субподряда, указывается, каким образом внешние фирмы и частные лица могут досрочно расторгнуть договор.Иногда это будет так же просто, как период письменного уведомления с любой стороны, что позволяет использовать альтернативные механизмы. В отличие от сотрудников, субподрядчики в таких случаях не могут рассчитывать на определенные преимущества, такие как выплаты при увольнении.

Тем не менее, иногда встречаются так называемые «оговорки о выходе» , в которых говорится, что субподрядчик может досрочно расторгнуть договор - возможно, чтобы перейти к более прибыльному контракту - в обмен на финансовый штраф.Точно так же некоторые соглашения включают такой пункт, который означает, что субподрядчики получат единовременный платеж. Но только в том случае, если объем их работ резко изменится, например, будет досрочно завершен.

Хотите узнать больше о нашем сервисе? Посетите нашу домашнюю страницу:

Узнать больше

Разрешение споров: что нужно знать

Некоторые статьи, касающиеся прекращения действия соглашений между главным и субподрядчиком, также касаются разрешения споров.В подобных случаях обычно 30-дневный период является стандартным временем, в течение которого субподрядчик может рассчитывать на оплату, даже если он был фактически немедленно уволен со своей должности.

Например,

ИТ-подрядчиков, которые работают по годовым повторяющимся соглашениям, часто имеют такую ​​защиту, но не все. В основном, прекращение действия соглашения с субподрядчиком в начале года обычно означает выполнение этого в письменной форме, чтобы избежать дальнейших споров о том, как и когда соглашение было расторгнуто, благодаря возможности ссылаться на соответствующую документацию.

Ограниченная ответственность и соглашения с субподрядчиками

В Великобритании и большей части Европы это главный подрядчик, который несет ответственность за выполнение услуг в соответствии с условиями основного контракта с конечным клиентом. Важно отметить, что если назначенный субподрядчик не предоставляет услуги, которые соответствуют условиям основного контракта, то некоторые соглашения с субподрядчиками могут включать разделы, в которых указывается, что компенсация может быть обязательной.

Например, если главный подрядчик имеет контракт на строительство роскошной яхты на заказ, он может передать субподряд на проектирование и строительство интерьера.В таком случае, вероятно, будет назначена группа проектировщиков и монтажников, работающая по субподряду. В этом примере соглашение с субподрядчиком, вероятно, будет включать раздел об ответственности за качество интерьера.

Вознаграждение субподрядчика

Если конечный заказчик заявляет, что интерьер не соответствует указанному стандарту, он может потребовать компенсацию в размере от главного подрядчика . Пока условия их субподрядного соглашения позволяют им это сделать, главный подрядчик может иметь полное право уменьшить эту сумму из платежа субподрядной фирмы.

Также стоит иметь в виду, что ответственность субподрядчика может быть ограничена в соответствии с условиями договора. Если основной подрядчик или другой из его субподрядчиков не выполняет свои обязательства, то может возникнуть задержка или неплатеж от заказчика . В таком случае иногда может быть задействована ограниченная ответственность субподрядчика. Это предотвращает передачу ему такой просроченной оплаты. Объем ограниченной ответственности в хорошо составленных соглашениях с субподрядчиками распространяется в обе стороны, помогая защитить обе стороны.

Индивидуальные предприниматели, индивидуальные предприниматели и субподрядчики - строительство и другие сектора

Во многих случаях основные подрядчики назначают компании для выполнения работ от их имени. Это могут быть товарищества или общества с ограниченной ответственностью. В таких обстоятельствах вовлеченные соглашения действуют как коммерческие контракты между одним бизнесом и другим . Однако есть различия, когда дело доходит до самозанятых лиц. Это особенно касается налоговых целей, если они зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

Фрилансеров часто считают индивидуальными предпринимателями. И они могут предоставлять свои услуги на частичной основе генеральному подрядчику. Например, внештатный тренер может быть привлечен к субподряду для обучения конечному клиенту в определенной области знаний, в то время как остальная часть учебного пакета предоставляется на месте основным подрядчиком. В таких обстоятельствах объем запрашиваемых работ должен быть указан в соглашении с субподрядчиком.

Прокатные субподрядчики или субподрядчики, которые работают только на одного конечного потребителя

Когда дело доходит до повторяющихся контрактов или , когда субподрядчик работает исключительно в одном месте для одного конечного потребителя , здесь становится немного больше нюансов.В Великобритании, например, у HMRC есть особые правила. Это разница между тем, кто считается самозанятым субподрядчиком. И кто считается сотрудником во всем, кроме имени.

Это повлияет на то, подлежат ли они налоговому кодированию IR35. Часто определяющим фактором, который HMRC принимает во внимание, является объем действующего соглашения с субподрядчиком о типе банок. Это повлияет на вопросы трудового законодательства, а также на то, как рассчитываются взносы в национальное страхование (NIC).ИТ-специалистам, работающим в качестве субподрядчиков в одном офисе, часто требуется соглашение, отражающее их истинный статус.

В строительной сфере тоже дело обстоит иначе. Основные подрядчики должны делать налоговые вычеты даже с субподрядчиков-индивидуалов от своего имени. Они также должны отправлять их непосредственно в HMRC каждый месяц. Это часть так называемой «Схемы строительной индустрии » (СНГ) и является уникальной среди различных секторов в Великобритании, которые часто используют субподрядные фирмы и частных лиц.

Споры между подрядчиками и субподрядчиками - кто несет ответственность?

Хотя в некоторых соглашениях с субподрядчиками споры не упоминаются, они часто служат основой для любого юридического урегулирования. Если одна сторона подает иск против другой после спора, то для вынесения решения будет указано , включенное в соглашение.

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *